售楼部装饰装修工程施工合同7篇.docx

售楼部装饰装修工程施工合同7篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：[公司名称]

承包方（以下简称乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的装饰装修达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：[工程地点]

2.工程承包方式：[承包方式]

3.工程期限：XXXX年XX月XX日开工，XXXX年XX月XX日竣工。

4.工程总价款：大写[金额]元，小写[金额]元。

二、工程保修

本工程为全包装饰装修，保修期为XXXX年，自XXXX年XX月XX日竣工验收之日起计算。在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程缺陷及由此引发的其他损失，由乙方承担全部责任。

三、双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理相关手续，提供相关资料，确保施工顺利进行。

（2）负责与设计单位沟通，确保设计符合甲方要求。

（3）负责监督施工进程，确保施工质量。

（4）负责按时支付工程进度款和结算款。

2.乙方职责：

（1）负责按照设计要求和施工规范进行施工，确保施工质量。

（2）负责施工过程中的安全管理工作，确保施工期间的安全。

（3）负责施工进度的控制，确保按时完成施工任务。

（4）负责施工过程中的沟通协调工作，确保施工顺利进行。

四、付款方式

1.本工程采用分期付款的方式，具体支付时间和金额如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%，即大写[金额]元，小写[金额]元。

（2）施工完成XX%时，甲方支付乙方工程总价款的XX%，即大写[金额]元，小写[金额]元。

（3）施工竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的XX%，即大写[金额]元，小写[金额]元。

2.乙方在收款时须向甲方提供有效的收款收据。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款和结算款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若不能按合同约定时间完工，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元。

3.乙方在施工过程中若因自身原因造成工程质量问题或安全事故，需承担相应的法律责任和费用。

4.双方违反本合同其他条款，需承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向项目所在地人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效后，双方应切实履行判决结果，确保争议得到妥善解决。

4.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他条款。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应切实履行合同义务，确保施工顺利进行。

2.合同终止：在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可以协商终止合同。合同终止后，双方应就已完成的工作进行结算，并确保各自权益得到保障。若因一方原因导致合同无法按时履行或提前终止时该方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

3.合同生效及终止的其他相关事宜由双方协商确定。在协商过程中双方应充分考虑对方的利益诉求确保双方权益得到充分保障。同时双方也应积极寻求其他解决方案以应对可能出现的风险和问题确保合同的顺利实施和双方利益的最大化。

篇2

甲方（业主）：XXX房地产开发有限公司

乙方（承包商）：XXX装饰装修有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在售楼部装饰装修工程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.2工程地点：XXX房地产开发有限公司售楼部

1.3承包范围：售楼部的装饰装修工程，包括但不限于墙面涂料、地面铺装、吊顶、橱窗、门窗等工程的施工。

1.4承包方式：乙方包工包料，乙方负责采购全部装修材料并实施装修工程。

1.5工程期限：自本合同签订之日起，共计XX天。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

第二条甲方义务

2.1甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

2.2甲方应提供施工所需的场地、电源、水源等必要条件。

2.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保工程顺利进行。

2.4甲方如需对乙方的施工进行监督，应提前告知乙方，并遵守乙方的施工安排。

第三条乙方义务

3.1乙方应按照合同约定完成售楼部的装饰装修工程。

3.2乙方应确保所使用