2024版增项施工合同范本.docxVIP

2024版增项施工合同范本

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同双方

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.工程量清单

3.1工程量清单编制依据

3.2工程量清单内容

3.3工程量清单单价

4.工程质量要求

4.1工程质量标准

4.2质量检验与验收

4.3质量保证期

5.工程进度

5.1工程进度计划

5.2进度控制措施

5.3进度调整程序

6.合同价格

6.1合同总价

6.2分阶段结算方式

6.3计价依据与调整

7.付款方式

7.1付款比例

7.2付款时间

7.3付款方式

8.风险责任

8.1施工风险

8.2设计风险

8.3自然灾害风险

8.4其他风险

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除情形

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后的处理

13.不可抗力

13.1不可抗力范围

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力证明

14.其他

14.1合同附件

14.2合同变更

14.3合同生效条件

14.4合同解释权

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：本合同名称为“2024版增项施工合同范本”。

1.3合同签订日期：____年____月____日。

1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。

2.项目概况

2.1项目名称：____工程项目。

2.2项目地点：____市____区____街道____号。

2.3项目规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米。

2.4项目工期：自合同生效之日起____个月。

3.工程量清单

3.1工程量清单编制依据：依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关标准。

3.2工程量清单内容：详见附件一《工程量清单》。

3.3工程量清单单价：详见附件一《工程量清单》。

4.工程质量要求

4.1工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业工程施工质量验收规范执行。

4.2质量检验与验收：详见附件二《质量检验与验收标准》。

4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起____年。

5.工程进度

5.1工程进度计划：详见附件三《工程进度计划》。

5.2进度控制措施：详见附件四《进度控制措施》。

5.3进度调整程序：如因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可调整工期，并签订补充协议。

6.合同价格

6.1合同总价：____万元整。

6.2分阶段结算方式：按照工程进度分阶段结算，具体结算方式详见附件五《结算方式》。

6.3计价依据与调整：合同价格依据《建设工程工程量清单计价规范》及相关标准，如市场价格变动较大，经双方协商一致，可进行调整。

8.风险责任

8.1施工风险：承包商应采取必要的措施预防和应对施工过程中可能出现的风险，如施工安全事故、工程质量问题等。

8.2设计风险：因设计变更或设计错误导致的工程量增加、工期延长、费用增加等风险，由设计方承担相应责任。

8.3自然灾害风险：因地震、洪水、台风等自然灾害导致的工程损失，由双方按照国家相关法律法规及保险条款进行处理。

8.4其他风险：除上述风险外，合同双方应就其他可能出现的风险进行协商，并约定相应的责任承担方式。

9.违约责任

9.1违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更设计、拖欠工程款等。

9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据实际情况和损失程度确定，并在合同中明确。

10.争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构：如双方同意，可协商选择仲裁机构进行仲裁。

10.3争议解决程序：仲裁或诉讼程序应遵循相关法律法规，并尽可能减少对工程进度和双方利益的影响。

11.合同解除

11.1合同解除情形：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。

11.2合同解除程序：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。

11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应妥善处理已完成的工程，清理债务，并协商解决剩余工程的处理方式。

12.合同终止

12.1合同终止条件：包括合同期满、合同解除、合同双方协商一