室内装修施工合同简单版8篇.docx

室内装修施工合同简单版8篇

篇1

合同编号：_________

甲方（业主）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内装修施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程造价：_________

4.工程内容：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.延期施工：如因特殊原因需延期施工，应提前通知对方，协商后确定新的施工日期。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应及时改进并满足甲方要求。

四、付款与结算

1.付款：甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体付款时间和金额如下：合同签订后支付工程总价的XX%；施工中期支付工程总价的XX%；竣工验收合格后支付工程总价的XX%。

2.结算：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。甲方应在收到结算报告后XX个工作日内完成审核并支付结算款。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3.如因违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、争议解决

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

七、其他约定事项

1.甲方应提供施工所需的水电等基础设施，并承担相关费用。乙方应合理使用并节约资源。

2.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产和安全，如因施工造成甲方财产损坏或人身伤害，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

#甲方（业主）：

姓名/公司名称：[甲方姓名或公司名称]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系方式]

#乙方（施工单位）：

姓名/公司名称：[乙方姓名或公司名称]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系方式]

#一、工程概况

工程名称：室内装修施工工程

工程地点：[工程地点]

房屋面积：[房屋面积]

施工范围：[施工范围]

#二、工程造价及支付方式

工程造价：[工程造价]

支付方式：[支付方式]

1.首期款（30%）：签订合同后，甲方需支付工程造价的30%作为首期款。

2.中期款（50%）：工程过半，甲方需支付工程造价的50%作为中期款。

3.尾款（20%）：工程验收合格后，甲方需支付工程造价的20%作为尾款。

#三、施工期限及保修期

施工期限：自合同签订之日起，预计施工周期为XX天。因特殊原因需要延期的，需双方协商同意。

保修期：工程验收合格后，乙方提供XX个月的保修期。在保修期内，如因施工原因造成的质量问题，乙方需负责免费维修。

#四、施工内容及要求

1.基础工程：包括地面找平、墙面处理、水电改造等。要求地面平整、墙面光滑，水电线路布局合理。

2.主体工程：包括墙面涂料、地板铺设、吊顶安装等。要求墙面颜色均匀、地板平整无缝隙、吊顶牢固美观。

3.细节处理：包括门窗安装、橱柜定制、灯具安装等。要求门窗安装牢固、橱柜美观实用、灯具安装安全。

4.环保要求：施工过程中，乙方需严格遵守环保规定，使用环保材料，减少噪音和粉尘污染。

#五、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2.争议解决方式：如双方在施工过程中发生争议，需首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为XX仲裁委员会，诉讼法院为XX人民法院。

#六、其他约定事项

1.施工许可：乙方需确保所有施工活动符合相关法律法规规定