施工合同违约协议书7篇.docx

施工合同违约协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就施工合同违约事宜达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方与乙方于______年______月______日签订了施工合同，约定由乙方承包施工甲方位于______的项目。

2.在合同履行过程中，由于乙方的违约行为，导致甲方遭受了严重的损失。

二、违约事实及责任

1.乙方在合同履行过程中存在以下违约行为：

（1）乙方未按照合同约定按时完成施工进度，导致工期延误；

（2）乙方在施工过程中存在质量问题，未能达到合同约定的质量标准；

（3）乙方未能按照合同约定提供必要的施工设备和技术支持。

2.乙方应承担以下违约责任：

（1）乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失；

（2）乙方应对存在质量问题的部分进行返工并承担全部费用；

（3）乙方应支付甲方因违约造成的其他损失。

三、赔偿金额及支付方式

1.乙方应赔偿甲方因工期延误造成的损失人民币______元。该款项应自本协议签订之日起______日内支付至甲方指定账户。

2.乙方应对存在质量问题的部分进行返工，并承担全部费用。返工费用预计为人民币______元，具体金额以实际发生为准。该款项应自本协议签订之日起______日内支付至甲方指定账户。

3.乙方应支付甲方因违约造成的其他损失人民币______元。该款项应自本协议签订之日起______日内支付至甲方指定账户。

四、违约责任的其他约定

1.乙方在履行本协议过程中存在任何违约行为的，应承担相应的违约责任。

2.甲方有权要求乙方在违约行为发生后立即停止施工，并保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

3.乙方应在协议签订后尽快完成施工任务，并达到合同约定的质量标准。如乙方未能按时完成施工任务或存在其他违约行为的，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

4.甲方在协议签订后应按时支付款项，如甲方未能按时支付的，应承担相应的违约责任。

5.双方应本着友好协商的原则解决本协议执行过程中存在的问题和争议。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。但仲裁或诉讼期间不影响本协议的履行和其他条款的有效性。

6.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.本协议未尽事宜可由双方协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.甲方和乙方在本协议中明确约定的权利义务和违约责任不得擅自变更或解除。如需变更或解除的，应经双方协商一致并达成书面协议。

9.甲方和乙方在本协议中明确约定的违约责任不得免除。如因不可抗力导致违约的，违约方应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并尽力协助对方减轻损失。但违约责任不得免除。

10.甲方和乙方在本协议中明确约定的争议解决方式不得改变。如双方在本协议执行过程中发生争议且协商不成的，应通过仲裁或诉讼的方式解决。但仲裁或诉讼期间不影响本协议的履行和其他条款的有效性。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实守信、公平自愿的原则，就施工合同违约事宜达成如下协议：

一、违约事实及责任

1.甲方违约事实：甲方未按照施工合同约定，未按时支付工程进度款，导致乙方无法按时采购材料和支付工人工资，严重影响施工进度和质量。

2.乙方违约事实：乙方在施工过程中，未能按照施工合同约定，按时完成施工任务，导致工期延误。同时，乙方在施工中使用劣质材料，未能达到甲方要求的质量标准。

3.双方责任：双方均应承担相应的违约责任。甲方应按时支付工程进度款，确保乙方有足够的资金采购材料和支付工人工资。乙方应按时完成施工任务，确保施工质量达到甲方要求的标准。

二、违约赔偿及补偿

1.甲方应支付的赔偿及补偿：

（1）甲方应支付乙方因工期延误导致的额外施工费用，包括但不限于材料采购费用、人工费用等。具体金额应根据实际情况进行结算。

（2）甲方应支付乙方因质量问题导致的返工费用。具体金额应根据实际情况进行结算。

（3）甲方应向乙方支付违约金，违约金按照施工合同总金额的10%计算。

2.乙方应支付的赔偿及补偿：

（1）乙方应向甲方支付违约金，违约金按照施工合同总金额的10%计算。

（2）乙方应赔偿甲方因工期延误和