江苏省住宅装饰工程施工合同书5篇.docx

江苏省住宅装饰工程施工合同书5篇

篇1

甲方（委托方）：_________

乙方（施工方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省保护消费者合法权益暂行办法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方住宅装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

5.合同工期：_________

6.工程质量：_________

7.工程造价：_________

二、甲方工作

1.向乙方提供施工所需的水、电等设施，装修施工期间，如因施工导致的水电设施损坏，乙方负责修复。

2.负责办理物业部门、消防部门等相关手续，并承担相关费用。

3.对工程质量、进度进行监督检查，按时参加工程例会，参与工程验收。

4.负责提供存放装修材料的场地。

5.保证乙方在装修期间的人身安全，如因甲方原因导致乙方发生意外伤害，甲方应承担相应责任。

三、乙方工作

1.负责设计、预算及施工，按时参加工程例会，参与工程验收。

2.严格按合同工期、质量要求完成施工任务。因乙方原因造成工程质量问题，乙方承担全部责任。

3.负责提供存放装修材料的场地。

4.负责施工现场的安全管理，如因乙方原因造成安全事故，乙方承担全部责任。

5.承担施工期间的水电等设施的损坏修复费用。

四、付款方式

1.合同签订后，甲方支付乙方工程款_________%，即_________元。

2.主体施工完毕，甲方支付乙方工程款_________%，即_________元。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款余款，即_________元。

4.乙方向甲方出具发票，由甲方直接税前扣除。

五、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按应付款的万分之五支付违约金。

2.乙方未按合同工期完成施工任务，每逾期一天，按合同总价的万分之五支付违约金。

3.乙方未按合同质量要求进行施工，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。如因返工造成甲方损失的，乙方承担全部责任。

4.甲方未能按照合同约定履行自己的义务，造成乙方停工、窝工的，甲方承担全部责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

5.因一方原因导致合同无法履行的，该方除承担因此给对方造成的损失外，还应当向对方支付合同总价款_________%的违约金。

6.因一方原因导致合同无法继续履行的，该方应当及时通知对方，并就合同终止的相关事宜与对方进行协商。协商不成的，该方应当承担因此给对方造成的全部损失。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字之日起生效。合同履行过程中，如遇特殊情况需变更或解除合同的，双方应当协商一致并签订书面协议。

2.本合同履行过程中产生的争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同中未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格并结清工程款时终止。如因特殊情况需延长合同期限的，双方应当签订书面协议。书面协议与本合同具有同等法律效力。

5.在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程无法继续履行的，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。但因不可抗力因素导致工程无法继续履行的情形包括但不限于以下几种：战争、地震等自然灾害；政府行为或法律法规变化等不可抗力因素；其他双方认可的不可抗力因素。不可抗力因素发生后，双方应当及时通知对方并采取有效措施减少损失扩大化；同时双方应当就如何继续履行合同进行协商并签订补充协议明确约定各自的权利和义务。补充协议与本合同具有同等法律效力且优先于本合同适用。

篇2

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商，签订本合同。

一、工程概况

2.工程地点：__________

3.承包范围：__________

4.承包方式：__________