泥水施工工程2024年度工程监理合同.docx

泥水施工工程2024年度工程监理合同

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程预算

2.监理范围与职责

2.1监理范围

2.2监理职责

2.3监理人员的资质与培训

3.施工单位要求

3.1施工单位的资质要求

3.2施工单位的责任与义务

3.3施工单位的施工计划与进度

4.监理工作内容

4.1监理工作的主要任务

4.2监理工作的方法与程序

4.3监理报告的提交

5.合同价格与支付

5.1合同价格

5.2支付方式与时间

5.3价格调整机制

6.合同期限与延期

6.1合同期限

6.2延期条件与程序

6.3延期费用的计算与支付

7.违约责任与赔偿

7.1违约行为的认定

7.2违约责任的处理

7.3赔偿金额的计算与支付

8.争议解决

8.1争议的解决方式

8.2仲裁地点与机构

8.3仲裁结果的执行与强制执行

9.合同的变更与终止

9.1合同变更的条件与程序

9.2合同终止的条件与程序

9.3合同终止后的善后处理

10.保密条款

10.1保密信息的定义与范围

10.2保密责任的承担

10.3保密期限与解密

11.合同的生效、解除与终止

11.1合同的生效条件

11.2合同的解除条件与程序

11.3合同的终止条件与程序

12.合同的附件

12.1附件的名称与份数

12.2附件的效力与解释

13.合同的签字与盖章

13.1合同签字的要求与程序

13.2合同盖章的要求与程序

14.其他条款

14.1合同的解释与适用法律

14.2合同的修订与补充

14.3合同的送达与接收

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：泥水施工工程2024年度项目

1.2工程地点：市区街道号

1.3工程规模：包括但不限于建筑物的泥水施工、结构加固、防水补强等工程。

1.4工程预算：工程预算总额为人民币万元整，具体预算分配见附件一。

第二条监理范围与职责

2.1监理范围：监理工作范围包括工程的进度、质量、安全、材料、成本等方面。

2.2监理职责：监理单位应按照合同约定和国家相关法律、法规的要求，对施工过程进行全面监督管理，确保工程按期、优质、安全完成。

2.3监理人员的资质与培训：监理单位应确保监理人员具备相应的资质，并对监理人员进行专业培训，提高监理水平。

第三条施工单位要求

3.1施工单位的资质要求：施工单位应具备国家规定的相关资质，并提供有效的营业执照、资质证书等文件。

3.2施工单位的责任与义务：施工单位应严格按照施工图纸、施工方案和监理单位的指令进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

3.3施工单位的施工计划与进度：施工单位应根据工程特点和工程进度要求，制定详细的施工计划，并提交给监理单位审核。

第四条监理工作内容

4.1监理工作的主要任务：监理单位应监督施工单位按照国家有关法律、法规和合同要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

4.2监理工作的方法与程序：监理单位应通过现场巡查、定期会议、验收等方式，对施工过程进行监督和管理。

4.3监理报告的提交：监理单位应定期向甲方提交监理报告，内容包括工程进度、质量、安全等情况，并对重大问题及时汇报。

第五条合同价格与支付

5.1合同价格：合同总价为人民币万元整，具体金额见附件二。

5.2支付方式与时间：甲方应按照监理单位提交的工程进度报告，按时支付相应的工程款项。

5.3价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。

第六条合同期限与延期

6.1合同期限：本合同自签字盖章之日起生效，有效期为个月。

6.2延期条件与程序：如因特殊情况需要延期，甲方应提前个工作日向监理单位提出书面申请，并经双方协商一致后方可延期。

6.3延期费用的计算与支付：延期期间，监理单位应按照约定的费用标准向甲方收取延期费用。

第八条违约责任与赔偿

8.1违约行为的认定：双方违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，应视为违约行为。

8.2违约责任的处理：违约方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失、延误工程进度等。

8.3赔偿金额的计算与支付：赔偿金额根据违约程度和实际损失计算，具体金额见附件三。

第九条争议解决

9.1争议的解决方式：双方通过协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2仲裁地点与机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。

9.3仲裁结果的执行与强制执行：仲裁裁决生效后，双方应遵守裁决结果，如有必要，可申请法院强制执行。

第十条合同的变更与终止