回迁房建设工程合同范本8篇.docxVIP

回迁房建设工程合同范本8篇

篇1

#甲方（建设单位）：

名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（施工单位）：

名称：_________

地址：_________

联系方式：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#工程内容：回迁房建设

#工程规模：_________

#工程预算：_________

#合同签订日期：_________

#工程开工日期：_________

#工程竣工日期：_________

#一、工程范围及要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸进行回迁房建设工程的施工。施工内容包括但不限于地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气照明工程等。

2.乙方需确保施工质量符合相关标准和要求，施工过程中应严格控制成本，确保施工周期按时完成。

3.乙方需遵守相关法律法规和规定，确保施工安全、环保、节能等方面符合相关要求。

#二、工程造价及支付方式

1.本工程采用包工包料的方式，乙方负责提供施工所需的全部材料和劳动力。具体工程造价根据施工图纸和预算确定，甲方支付乙方相应的施工费用。

2.支付方式：甲方按工程进度向乙方支付款项，具体支付节点和金额根据双方协商确定。乙方需提供相应的发票和收据作为支付凭证。

3.甲方在支付款项时，有权对乙方的施工质量和进度进行检查和监督，如发现问题，有权要求乙方进行整改或处罚。

#三、工期及违约责任

1.本工程工期为_____天，自工程开工之日起计算。乙方需确保在规定工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

2.甲方需按时向乙方支付施工费用，如因甲方原因导致付款延误，甲方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。具体违约责任和损失赔偿标准根据双方协商确定。

#四、质量与保修责任

1.乙方需确保施工质量符合相关标准和要求，如因施工质量问题导致工程出现安全隐患或质量问题，乙方需承担相应的保修责任和损失赔偿责任。具体保修期限和保修范围根据双方协商确定。

2.在保修期内，乙方需对工程质量问题进行免费维修和更换，确保房屋质量安全可靠。如因乙方原因导致维修不及时或维修质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

3.甲方有权对工程质量问题进行检查和验收，如发现问题，有权要求乙方进行整改或处罚。乙方需积极配合甲方进行质量检查和验收工作。

#五、争议解决方式

1.如双方在合同履行过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务和责任。

2.争议解决期间不影响双方其他合法权利的行使和义务的履行。如有需要双方可另行签订补充协议对争议事项进行约定和处理。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在争议解决过程中所产生的诉讼费用及其他合理费用由败诉方承担。若双方均有责任则按责任程度分担相关费用。在争议解决后双方应继续履行本合同中未涉及争议事项的其他条款。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（建设单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（施工单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方回迁房建设工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：回迁房建设工程

2.工程地点：位于甲方所在地块内

3.工程内容：包括住宅、商业、公共服务设施等建设内容

4.工程规模：总建筑面积约为XX平方米

二、工程造价及付款方式

1.工程造价：本合同工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整），具体造价以实际结算为准。

2.付款方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：

（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（2）工程进行至XX%时，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为进度款，即人民币XX元（大写：XX元整）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%作为结算款，即人民币XX元（大写：XX元整）