个人分包协议书范本通用.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

个人分包协议书范本通用

本合同目录一览

第一条协议概述

1.1分包工程概况

1.2分包工作范围

1.3分包工作内容

第二条双方责任

2.1分包商的义务

2.2发包人的义务

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条工期要求

4.1工程进度计划

4.2工期延误

4.3提前完成奖励

第五条质量标准

5.1工程质量要求

5.2质量控制

5.3质量问题的处理

第六条变更管理

6.1变更程序

6.2变更费用

6.3变更对工期的影响

第七条违约责任

7.1分包商的违约行为

7.2发包人的违约行为

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点和机构

8.3仲裁费用

第九条保险责任

9.1分包商的保险

9.2发包人的保险

第十条合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更程序

10.3合同终止条件

第十一条一般条款

11.1通知

11.2法律适用

11.3合同附件

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3泄密责任

第十三条知识产权保护

13.1知识产权归属

13.2分包商知识产权保护义务

13.3侵权责任

第十四条签约主体

14.1双方代表

14.2签字盖章

14.3合同副本

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1分包工程概况

1.2分包工作范围

乙方分包的工作范围包括但不限于：________。

1.3分包工作内容

乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工、安装、调试、验收等全部工作。

第二条双方责任

2.1分包商的义务

乙方应按照合同约定的标准和质量要求，完成分包工程。乙方应自行承担分包工程的施工安全、质量、进度等责任，并保证分包工程与甲方工程的顺利进行。

2.2发包人的义务

甲方应按照合同约定向乙方支付分包工程款项，并负责提供施工所需的相关资料、场地、设备等。甲方应对乙方施工过程中的问题给予及时的指导和解决。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价为人名币（大写）：________元整（小写）：________元。

3.2价格调整

合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。

3.3支付方式

甲方应按照乙方的进度要求，分阶段向乙方支付合同款项。具体支付比例和时间如下：________。

第四条工期要求

4.1工程进度计划

乙方应按照甲方要求，制定合理的工程进度计划，并报甲方批准。

4.2工期延误

乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________。

4.3提前完成奖励

若乙方提前完成分包工程，甲方将给予乙方提前完成奖励，奖励金额为：________。

第五条质量标准

5.1工程质量要求

乙方应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

5.2质量控制

乙方应建立健全质量控制体系，确保分包工程的质量。

5.3质量问题的处理

如分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

第六条变更管理

6.1变更程序

甲方如需要对分包工程进行变更，应向乙方发出书面变更通知，并经乙方确认。

6.2变更费用

6.3变更对工期的影响

如变更导致工期延误，乙方应按照甲方要求调整工程进度计划。如变更导致工期提前，甲方应按照乙方实际完成时间支付相应款项。

第七条违约责任

7.1分包商的违约行为

乙方如违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：________。

7.2发包人的违约行为

甲方如违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：________。

第八条至第十四条请参照本目录“本合同目录一览”中的内容进行补充。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点和机构

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为：________，仲裁机构为：________。

8.3仲裁费用

仲裁费用按照败诉方承担的原则支付。

第九条保险责任

9.1分包商的保险

乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险费用。

9.2发包人的保险

甲方应为其员工和财产购买必要的保险，并承担保险费用。

第十条合同