云南建设工程设计施工合同5篇.docx

云南建设工程设计施工合同5篇

篇1

发包方：________，以下简称甲方

承包方：________，以下简称乙方

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确合同双方的权利义务，确保合同的顺利履行，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就项目建设工程设计施工事宜协商一致，特签订合同如下：

一、工程概况

1.项目名称：________

2.项目地点：________

3.项目规模：________

4.设计内容：________

5.施工范围：________

二、合同工期

1.设计工期：自合同签订之日起至设计完成并提交完整的设计文件之日止。

2.施工工期：自设计文件提交并通过审查之日起至项目竣工验收之日止。

三、合同价款

1.设计费用：以项目总投资为基数，按照行业惯例收取设计费用。具体费用根据项目的复杂程度和设计深度协商确定。

2.施工费用：以项目总投资为基数，按照行业惯例收取施工费用。具体费用根据项目的复杂程度和施工难度协商确定。

四、付款方式

1.设计费用支付：合同签订后，甲方支付乙方设计费用的50%；设计完成后，甲方支付乙方设计费用的剩余50%。

2.施工费用支付：项目开工后，甲方支付乙方施工费用的50%；项目竣工验收后，甲方支付乙方施工费用的剩余50%。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的设计施工过程进行监督，确保设计施工符合合同要求。

（2）甲方有义务按时支付设计施工费用，确保合同的顺利履行。

（3）甲方有义务提供必要的支持和协助，确保设计施工工作的顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付设计施工费用。

（2）乙方有义务按照合同要求完成设计施工任务，确保项目按时竣工验收。

（3）乙方有义务遵守相关法律法规和行业标准，确保设计施工的质量和安全。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付设计施工费用或未提供必要的支持和协助，导致设计施工工作无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同要求完成设计施工任务或设计施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

九、其他约定事项

1.保密条款：双方应对合同内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.不可抗力：如遇不可抗力导致合同无法按时履行或无法履行，双方应协商解决方案。如协商不成的，可以解除或终止合同。

3.争议解决管辖法院：本合同的争议解决管辖法院为甲方所在地人民法院。如双方协商一致的，可以另行约定争议解决管辖法院。

4.合同修改与补充：如需对合同进行修改或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。如协商不成的，可以解除或终止合同。但涉及项目重大变更或调整的事项，双方应另行协商并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。在协商过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。若协商不成时，任何一方可向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。本协议自双方签字盖章之日起生效。如一方违约造成另一方损失时（包括但不仅限于经济损失和名誉损失），违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失（包括但不仅限于经济损失和名誉损失）。同时守约方有权要求违约方承担因其违约行为而引发的全部法律责任（包括但不限于赔偿损失、支付违约金等）。本协议的变更和解除均须经双方协商一致并达成书面协议方可生效。任何一方未经对方同意擅自变更或解除本协议均属违约行为，应承担相应的法律责任。本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份为凭。未尽事宜可另行补充协议作为本协议的附件之一与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议具有同等法律效力时须经甲乙双方签字盖章后方能生效并执行到底！

篇2

发包方（简称甲方）：XXX，身份证号码：XXXXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，身份证号码：XXXXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXXXX。