学校零星工程施工合同书7篇.docx

学校零星工程施工合同书7篇

篇1

发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX学校零星工程施工项目

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：乙方包工包料

4.工程范围和内容：具体以甲方提供的施工图纸为准

第二条工程期限

1.本工程合同工期自XXXX年XX月XX日开始，至XXXX年XX月XX日结束，工期XX天。

2.乙方应在合同规定的工程期限内完成全部工作内容，并确保工程质量符合甲方要求。

第三条工程造价与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体单价和数量以甲方提供的预算为准。

2.乙方完成全部工作内容并通过甲方验收后，甲方将支付乙方相应的款项。支付方式一般为银行转账或支票支付。

第四条双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）甲方负责提供施工图纸和技术支持；

（2）甲方负责监督乙方施工进度和质量；

（3）甲方负责按时支付乙方款项。

2.乙方责任与义务：

（1）乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工；

（2）乙方负责确保施工进度和质量符合甲方要求；

（3）乙方负责提供施工所需的材料和技术支持。

第五条验收与保修

1.乙方完成全部工作内容后，应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后XX个工作日内进行验收。

2.验收标准应包括但不限于以下几个方面：符合施工图纸和技术要求；确保工程质量符合相关标准；符合双方约定的其他要求。

3.验收合格后，甲方应出具验收报告并支付乙方相应的款项。验收不合格时，乙方应按要求进行整改并重新提交验收申请。

4.乙方应提供一定期限的保修服务，具体保修期限和范围应根据实际情况在验收报告中约定。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方如有违约行为，应赔偿由此给乙方造成的全部损失。包括但不限于未完成付款、未按时交付施工图纸等情形。

2.乙方如有违约行为，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。包括但不限于施工工期延误、施工质量不符合要求等情形。

3.双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。如一方违约，应承担相应的法律责任和赔偿责任。

第七条争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。对于争议部分，双方应积极配合法院进行审理和调解工作。

3.争议解决过程中产生的费用由双方自行承担。判决或调解结果确定后，由责任方承担相应费用。

第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。

2.在合同生效期间，任何一方不得擅自变更或终止合同内容。如需变更或终止合同，应提前与对方协商并达成一致意见后，再按照规定程序进行办理相关手续。

3.合同终止后，双方应做好相关结算和交接工作，确保资产和权益不受损失。同时应按照合同约定承担相应的法律责任和赔偿责任。

第九条其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。具有同等法律效力。

3.本合同签订地为：XXXX。如发生争议或纠纷时可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决纠纷问题。。

篇2

甲方（建设单位）：XXX学校

乙方（施工单位）：XXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方零星工程施工有关事宜协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX学校零星工程

2.工程地点：XXX学校校内

3.承包范围：具体详见附件一《施工图纸及工程量清单》

4.施工内容：包括但不限于土建、装修、水电安装等

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家及地方相关标准。

2.乙方应确保施工过程