建设工程招标代理及造价咨询合同协议书7篇.docx

建设工程招标代理及造价咨询合同协议书7篇

篇1

甲方（招标人）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

乙方（招标代理机构）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程招标代理及造价咨询事宜，达成如下协议：

一、工程概况

项目名称：[项目名称]

工程地点：[工程地点]

招标范围：[招标范围]

造价咨询内容：[造价咨询内容]

二、委托范围

1.招标代理范围：乙方负责甲方建设工程的招标代理工作，包括招标文件准备、发布招标公告、组织招标活动、评标、定标等全流程工作。

2.造价咨询范围：乙方负责甲方建设工程的造价咨询工作，包括预算编制、工程量计算、材料设备定价、结算审核等全流程工作。

三、委托方式

1.招标代理方式：乙方采用全过程委托方式，负责甲方建设工程的招标代理工作。乙方需按照甲方要求，制定招标文件、发布招标公告、组织招标活动、评标、定标等全流程工作。

2.造价咨询方式：乙方采用全过程委托方式，负责甲方建设工程的造价咨询工作。乙方需按照甲方要求，提供预算编制、工程量计算、材料设备定价、结算审核等全流程服务。

四、委托期限

1.招标代理期限：自合同签订之日起至招标活动结束之日止。具体日期根据工程实际情况和双方协商确定。

2.造价咨询期限：自合同签订之日起至工程结算审核完成之日止。具体日期根据工程实际情况和双方协商确定。

五、费用及支付方式

1.招标代理费用：甲方需向乙方支付招标代理费用，具体费用根据工程规模、复杂程度及双方协商确定。支付方式一般为银行转账，具体支付时间和金额根据双方协商确定。

2.造价咨询费用：甲方需向乙方支付造价咨询费用，具体费用根据工程规模、复杂程度及双方协商确定。支付方式一般为银行转账，具体支付时间和金额根据双方协商确定。

六、违约责任

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付招标代理费用或造价咨询费用，或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成委托任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成招标代理工作或造价咨询工作，或工作质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

八、其他约定事项

1.保密条款：甲乙双方应对合同履行过程中涉及的国家秘密、商业秘密等信息保密，未经对方同意，不得擅自泄露或利用相关信息进行牟利。

2.不可抗力条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致合同无法按时履行或无法履行，甲乙双方应协商解决。

3.合同生效条款：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（招标人）：[甲方公司名称]

乙方（代理人）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及建设工程招标代理及造价咨询有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程招标代理及造价咨询事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程投资：[工程投资]

二、招标代理及造价咨询内容

1.招标代理服务范围：包括招标文件编制、招标公告发布、投标人资格预审、组织开标、评标及定标等工作。

2.造价咨询服务范围：包括工程造价预算、结算审核、成本控制、造价审计等服务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应向乙方支付招标代理及造价咨询合同价款，具体金额根据工程规模和复杂程度确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方应按规定向乙方支付预付款，预付款比例为合同价款的XX%。剩余款项在乙方完成全部工作并交付甲方后支付。

四、合同工期及进度要求

1.合同工期：乙方应在合同签订后XX个工作日内完成全部工作。

2.进度要求：乙方应制定详细的工作计