校园施工合同书7篇.docx

校园施工合同书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.乙方应严格按照合同工期施工，如有延误，每延误一天，扣除工程总造价的千分之一作为违约金。

2.如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任。

三、付款方式及期限

1.甲方在签订合同后7个工作日内，向乙方支付工程总造价的30%作为预付款。

2.乙方完成工程量的50%时，甲方再次向乙方支付工程总造价的30%。

3.工程竣工验收合格后，甲方一次性向乙方支付剩余的40%工程款。

4.乙方在收到全款后，向甲方开具正式发票。

四、施工与设计变更

1.乙方根据甲方的要求进行施工，如甲方对设计进行修改，需向乙方提供相应的修改意见。

2.乙方在施工过程中，如发现设计有误或需要调整，应及时向甲方提出，甲方应在收到乙方的修改意见后尽快确认并回复。

3.甲方确认后的修改意见，乙方应积极配合实施。

五、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

2.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员对工程质量进行全面检查，确保工程质量符合要求。

3.如工程质量存在问题，乙方应及时进行整改，直至达到甲方要求为止。

六、保修与服务

1.乙方在工程竣工验收后，应提供一年的保修期。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方应继续提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。

七、违约责任及赔偿

1.如因乙方原因造成工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿金额由双方协商确定。

2.如因甲方原因造成工期延误或付款问题，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿金额由双方协商确定。

八、争议解决与管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。

九、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。

2.合同终止时，双方应友好协商处理相关事宜。如有未完成的工程内容或需要继续履行的义务，双方应继续履行完毕。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保施工进度符合甲方的要求。

2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划表，按时完成每个阶段的施工任务。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。乙方应及时整改并达到验收标准。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方组织验收时，如发现工程质量不符合要求，乙方应负责返修并承担相关费用。

四、合同价款与支付方式

1.本工程采用固定总价合同，合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该价格包含完成本工程所需的所有费用。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的30%作为预付款。即人民币_________元整（大写：_________元整）。

3.乙方完成每个阶段的施工任务后，甲方应在收到乙方的验收申请后7个工作日内，向乙方支付该阶段应付的款项。具体支付比例为：第一阶段支付合同总价的20%；第二阶段支付合同总价的30%；第三阶段支付合同总价的20%。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方的竣工验收报告后7个工作日内，向乙方支付合同总价的剩余款项。即人民币_