2024年浅谈建设工程施工合同的索赔.docx

?2024年浅谈建设工程施工合同的索赔

合同编号：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工合同索赔相关事宜，达成如下协议：

一、索赔的定义及范围

1.1本合同所称“索赔”系指在合同履行过程中，由于非因乙方原因导致的工期延误、费用增加、损失赔偿等，乙方根据合同约定及有关法律法规的规定，向甲方提出的补偿要求。

1.2索赔范围包括但不限于：工程款、工期、费用、损失、利息、违约金等。

二、索赔的提出及解决

（1）在索赔事件发生后的_______日内，向甲方发出索赔意向通知；

（2）在发出索赔意向通知后的_______日内，向甲方提交详细的索赔报告及有关证据；

（3）甲方在收到乙方索赔报告后的_______日内，进行审查并给予答复。

（1）如确认乙方的索赔要求合理，应予以批准；

（2）如认为乙方的索赔要求不合理，应向乙方说明理由并书面答复。

三、索赔的时效

3.1乙方应在索赔事件发生后的_______日内，向甲方提出索赔意向通知，逾期未提出索赔意向的，视为放弃索赔权利。

3.2乙方在提出索赔意向通知后，应在_______日内向甲方提交详细的索赔报告及有关证据，逾期未提交的，甲方有权不予受理。

四、索赔的支付

（1）工程款索赔：甲方应在同意索赔后的_______日内支付相应工程款；

（2）费用索赔：甲方应在同意索赔后的_______日内支付相应费用；

（3）损失赔偿：甲方应在同意索赔后的_______日内支付相应损失赔偿。

4.2若甲方未在约定时间内支付索赔款项，乙方有权按照逾期付款金额的_______%向甲方主张违约金。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式_______份，甲乙双方各执_______份。

6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

附件：建设工程施工合同索赔相关法律法规清单

附件清单：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国建筑法》

3.《建设工程质量管理条例》

4.《建设工程安全生产管理条例》

5.《中华人民共和国招投标法》

6.《中华人民共和国民事诉讼法》

7.其他相关法律法规。

注意事项：

1.注意索赔的时效性，乙方应在规定时间内提出索赔意向通知和详细的索赔报告。

2.甲方应严格按照合同约定的期限对索赔进行审查和支付。

3.双方在合同履行过程中应确保争议解决的途径和方式，尤其是在争议无法协商解决时，选择合适的法院诉讼。

解决办法：

1.加强合同履行过程中的沟通与协调，确保索赔事件发生时双方能够及时响应。

2.严格按照合同约定执行索赔程序，确保索赔的合理性和合法性。

3.在争议发生时，积极寻求协商解决，降低法律诉讼的风险。

法律名词解释：

1.索赔：指合同一方因对方违约或法律规定的事由，向对方提出的补偿要求。

2.工期延误：指因非乙方原因导致工程进度晚于合同约定的时间完成。

3.费用增加：指在合同履行过程中，由于非乙方原因导致的成本上升。

4.损失赔偿：指因甲方原因给乙方造成的经济损失或非经济损失的补偿。

5.违约金：指合同一方未履行或未完全履行合同义务，按照合同约定应支付给对方的金钱赔偿。

1.极端天气情况：

如果施工地遇到了百年不遇的大雨或者大风暴，这肯定会影响工程进度。这时候可以补充：

若因不可抗力因素，如极端天气影响，导致工程延期，乙方不承担工期延误的责任，双方应协商确定合理延长工期。

2.节假日或特殊活动：

假如工程进行时遇到了国家法定节假日或者当地的大型活动，可能需要暂停施工。

遇国家法定节假日或当地政府规定的特殊活动期间，施工暂停，工期应相应顺延。

1.应用场合：

场合1：

附件列表：

1.场合：

1.极端天气：

附件列表：

极端天气情况下：

1.附件：

特殊场合：

附件列表：

1.节假日施工：

合同补充条款：如果因为节假日需要暂停施工，咱们得提前商量好，工期要怎么调整。

1.施工许可：确保咱们有权利在指定时间内施工。

场合：

施工期间遇到节假日

我们可以在合同里加一条，说如果遇到这种情况，工期可以适当顺延。

附件清单：

1.合同原本

2.施工许可证

3.工程图纸

4.工程进度计划

5.付款计划