2024年政施工合同范本.docxVIP

?2024年政施工合同范本

合同编号：__________

地址：_______

联系电话：_______

法定代表人：_______

地址：_______

联系电话：_______

法定代表人：_______

鉴于甲方为合法设立并有效存在的政府机构，具备实施本项目所必需的权利能力和行为能力；乙方为具备相应资质的施工单位，同意按照甲方的委托承担本项目的施工任务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程规模：_______

1.5工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

二、合同工期

2.1本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

三、合同价格

3.1本工程合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元，包括但不限于工程范围内的材料、设备、人工、管理、税收等费用。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家有关标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到_______标准。

五、合同履行

5.1甲方应在本合同签订后_______个工作日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。

5.2乙方应在合同工期范围内完成工程，并按照甲方的要求提供相关资料。

5.3乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保施工安全，对施工过程中发生的安全生产事故承担相应责任。

5.4乙方应按照甲方的要求对工程进行验收，并在验收合格后办理工程结算。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价的_______%。

6.2若乙方未能在合同约定的工期内完成工程，每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为滞纳金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项：

1.权利能力与行为能力：在合同中，甲方和乙方均应具备相应的权利能力和行为能力，即具备签订和履行合同的法律资格。

2.工程概况：详细列明工程的名称、地点、内容、规模和预算，确保合同条款的明确性和可执行性。

3.合同工期：明确工程的开始和结束日期，以及工期延误的违约责任。

4.合同价格：合同总价款及预付款的比例应明确，并规定支付时间和方式。

5.质量标准：应标明工程质量应达到的国家或行业标准。

6.履行合同：乙方应按约定完成工程，并遵守相关法律法规，保障施工安全。

7.违约责任：双方应明确违约金的计算方式和责任承担。

8.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为协商和诉讼。

解决办法：

1.协商：合同双方应通过友好协商解决争议。

2.诉讼：若协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.权利能力：指合同主体依法具有享有权利和承担义务的能力。

2.行为能力：指合同主体能够以自己的行为行使权利和承担义务的能力。

3.合同生效：指合同在符合法定条件后，对双方产生法律约束力。

4.预付款：指甲方在合同履行初期支付给乙方的一部分合同价款，用于乙方开展施工前期工作。

5.违约金：指合同一方因违反合同约定而应向另一方支付的赔偿金。

6.滞纳金：指合同一方未按时履行付款义务，应向另一方支付的逾期付款的违约金。

7.补充协议：指在原合同基础上，双方为解决合同未尽事宜而签订的具有同等法律效力的协议。

8.诉讼：指合同双方在协商不成的情况下，向人民法院提起的法律诉讼程序。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：若工程涉及环保要求较高的地区或特殊项目，比如湿地保护区内的施工。

乙方必须遵守国家及地方的环保法律法规，采取有效措施保护生态环境。

乙方应在施工前向甲方提交环保措施方案，并在施工过程中接受甲方及环保部门的监督。

2.场合：工程位于文化遗产保护区内，需要特别考虑保护文化遗产。

乙方在施工前应进行文化遗产影响评估，并与文化部门协商制定保护方案。

乙方在施工过程中应采取一切必要措施，确保文化遗产不受损害。

3.场合：工程涉及新技术或创新工艺的应用。

乙方应提供新技术或创新工艺的详细说明及可行性分析报告。

若新技术或创新工艺导致工程成本或