学校附属工程施工合同8篇.docxVIP

学校附属工程施工合同8篇

篇1

发包方：XXX学校

承包方：XXX建筑公司

工程名称：XXX学校附属工程

工程地点：XXX学校校内

合同签订时间：XXXX年XX月XX日

一、合同双方的权利和义务

一方的义务就是另一方的权利，双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务。发包方的主要义务包括：

1.提供施工所用的场地，并修通施工便道。

2.在进入工地前，完成各种障碍物的拆除清理工作。

3.按合同约定支付工程款及有关费用。

4.协助承包方办理相关手续。

5.监督承包方的施工进度和工程质量。

承包方的主要义务包括：

1.按合同约定保质保量完成工程施工任务。

2.负责施工现场的安全防护工作。

3.遵守发包方的各项管理制度。

4.负责施工过程中的成品保护工作。

5.协助发包方进行工程验收工作。

二、施工合同的履行

施工合同的履行是一个复杂的过程，需要双方密切配合，共同完成。首先，双方应签订详细的施工合同，明确约定工程范围、质量要求、工期、价款及支付方式等关键内容。其次，双方应建立有效的沟通机制，及时解决施工过程中出现的问题和纠纷。最后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务，确保工程的顺利完成。

三、施工合同的变更和解除

在施工过程中，由于各种原因，可能需要变更或解除施工合同。对于施工合同的变更，双方应协商一致，签订书面协议，明确变更内容和相应的责任。对于施工合同的解除，双方也应协商一致，并按照合同约定处理未完成的工作和已支付的费用。

四、施工合同的违约责任

双方应严格遵守施工合同的约定，如一方违约，应承担相应的责任。违约方应赔偿因违约给另一方造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。同时，违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿金等。

五、争议解决方式

如双方在施工合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。如协商无果，可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和仲裁机构的裁决或判决结果。

六、其他事项

1.本合同一式贰份，发包方和承包方各执壹份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清所有款项后失效。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.在施工过程中，如需变更或解除合同，应遵循本合同第三条的约定。

5.双方在施工过程中应严格遵守安全、质量、环保等方面的规定，确保施工安全顺利进行。

篇2

工程名称：学校附属工程

甲方（建设单位）：XX学校

乙方（施工单位）：XX建筑公司

合同签订日期：XXXX年XX月XX日

合同协议书

甲方：XX学校

地址：XXXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXXX

乙方：XX建筑公司

地址：XXXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在执行本合同过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：学校附属工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：包括但不限于教学楼、宿舍楼、食堂等附属建筑的施工。

4.承包范围：乙方需按照甲方提供的施工图纸和要求，完成所有附属建筑的施工任务。

5.合同工期：自签订合同之日起至XXXX年XX月XX日完成全部施工任务。

二、合同价款与支付方式

1.合同总价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.支付方式：甲方需在合同签订后支付合同总价款的30%作为预付款，剩余70%的款项需根据乙方的施工进度和验收情况分期支付。

3.税金及发票：乙方需开具正规税务发票，税金包含在合同总价款中。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

-提供施工图纸和相关技术要求；

-负责协调施工过程中的相关事宜，确保施工顺利进行；

-按合同约定支付工程款项。

2.乙方权利与义务：

-按照施工图纸和技术要求进行施工；

-确保施工质量符合国家标准和甲方要求；

-负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全；

-及时向甲方提交施工进度报告和验收申请。

四、违约责任

1.甲方违约责任：未按时支付工程款项，需承担违约责任，并支付相应