地胶施工合同8篇.docx

地胶施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行地胶施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：地胶施工

4.工程质量：优质

5.工程进度：按时完成

6.工程价款：_________元

二、施工要求

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸进行地胶施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方需确保施工过程中的安全环保，遵守相关法律法规的规定。

3.乙方需按照甲方要求的施工进度进行施工，确保按时完成施工任务。

4.乙方需对施工过程中的质量问题进行及时处理，确保施工质量不受影响。

三、材料设备

1.乙方需按照甲方提供的材料清单进行采购，确保材料质量符合相关标准。

2.乙方需对采购的材料进行妥善保管，确保材料不受损坏和丢失。

3.乙方需按照甲方要求的设备配置进行设备采购和配置，确保设备性能稳定可靠。

4.乙方需对设备进行定期维护和保养，确保设备正常运行和使用寿命。

四、质量验收

1.乙方需按照甲方要求进行质量验收，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方需对验收过程中发现的问题进行及时处理和记录。

3.乙方需按照甲方要求提交完整的质量验收报告，确保验收结果真实可靠。

五、保修维护

1.乙方需对施工成果进行保修维护，确保使用效果良好。

2.乙方需对保修维护过程中发现的问题进行及时处理和记录。

3.乙方需按照甲方要求提交完整的保修维护报告，确保保修维护结果真实可靠。

六、违约责任

1.甲方需按照合同约定支付工程价款，确保乙方合法权益不受损害。如甲方未按时支付工程价款，需承担相应的违约责任。

2.乙方需按照合同约定进行施工，确保施工质量符合相关标准。如乙方施工质量不符合合同要求，需承担相应的违约责任。

3.乙方需按照甲方要求进行材料采购和设备配置，确保材料设备符合相关标准。如乙方采购的材料或配置的设备不符合合同要求，需承担相应的违约责任。

4.乙方需按照合同约定进行保修维护，确保使用效果良好。如乙方保修维护不力导致使用效果不佳，需承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。同时，双方应尊重法院判决结果，按时履行判决义务。

3.如因乙方原因导致工程质量不符合合同要求或保修维护不力导致使用效果不佳的，乙方应承担相应的赔偿责任和违约责任。如因甲方原因导致工程价款支付不及时或施工图纸有误导致施工难度增加的，甲方应承担相应的赔偿责任和违约责任。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。双方应严格遵守合同约定履行自己的义务。如有违约行为发生，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。

2.在合同生效期间内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应提前与对方协商并达成一致意见后书面通知对方备案。若协商不成时则按合同条款执行至合同期满为止。

篇2

甲方（委托方）：

乙方（施工方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供地胶施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：地胶施工工程

2.工程地点：

3.施工内容：地胶铺设

4.施工面积：

二、合同工期

1.开工日期：本合同签订之日起

2.竣工日期：本合同签订之日起个工作日内完工

3.合同工期：天

三、甲方权利和义务

1.甲方应向乙方提供施工所需的场地、电源、水源等必要的施工条件，并确保施工过程中的安全与畅通。

2.甲方应按照合同约定支付乙方的施工费用，确保费用的及时、足额支付。

3.甲方应派专人负责施工现场的协调与监督，确保施工质量和进度符合要求。

4.甲方应协助乙方处理施工过程中可能