2024年建设工程施工合同合同范本.docxVIP

?2024年建设工程施工合同合同范本

合同编号：__________

第一条项目概况

1.1工程名称：_______

1.2工程地点：_______

1.3工程内容：_______

1.4工程面积：_______

1.5工程投资：_______

第二条工程施工及质量要求

2.1乙方应按照国家有关建设工程施工的法律法规、技术规范和甲方提供的施工图纸进行施工。

2.2乙方应确保施工质量达到国家及行业标准，并符合甲方对工程质量的要求。

2.3乙方应在施工过程中，按照甲方的要求，及时提供相关施工资料，并确保所提供资料的真实性、准确性、完整性。

第三条工程施工期限

3.1工程施工期限为______个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

3.2乙方应按照本合同约定的施工期限完成施工任务。如因特殊原因需要延期，乙方应提前______日向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。

第四条工程价款及支付

4.1工程价款为人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。

4.2甲方支付工程价款的期限为______个月，自本合同签订之日起计算。

4.3乙方应在收到甲方支付的工程价款后______日内，按照本合同约定的工程进度和质量要求完成相应施工任务。

4.4乙方应按照国家有关税收政策，依法缴纳相关税费。

第五条工程验收

5.1工程验收应按照国家及地方相关法律法规、技术规范进行。

5.2乙方应在工程完工后______日内向甲方提交工程验收申请。

5.3甲方应在收到乙方提交的工程验收申请后______日内组织验收。

5.4验收合格后，甲方应在验收合格之日起______日内支付乙方剩余工程价款。

第六条违约责任

6.1乙方未能按照本合同约定的施工期限完成施工任务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金。

6.2乙方未能按照本合同约定的质量要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到质量要求。整改期间，乙方应承担相关费用。

6.3甲方未能按照本合同约定的期限支付工程价款的，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款______%的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.明确合同主体：确保甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同履行及争议解决。

法律名词解释：合同主体指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。

2.详细描述项目概况：包括工程名称、地点、内容、面积、投资等，以确保双方对项目有清晰的认识。

法律名词解释：项目概况是指合同中关于工程项目的详细描述，是合同条款的基础。

3.确定工程质量及验收标准：明确工程质量要求，约定验收程序和时间，确保工程符合国家标准和甲方要求。

法律名词解释：工程质量指工程满足设计要求和使用功能的程度；验收标准是指对工程质量进行检查、评定的一定标准。

4.明确工程价款及支付方式：约定工程价款、支付期限和方式，确保双方在经济利益上的权益。

法律名词解释：工程价款是承包方完成工程任务后应得的报酬；支付方式是指甲方支付工程价款的具体方法和时间。

5.约定违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约行为及其相应的法律责任。

法律名词解释：违约责任是指合同当事人违反合同约定，依法应承担的民事责任。

6.解决争议的方式：约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，以便在发生纠纷时能够迅速处理。

法律名词解释：争议解决方式是指合同当事人之间发生争议时，选择的解决纠纷的方法。

解决办法：

1.协商：双方在发生争议时，通过友好协商，达成一致意见，解决纠纷。

2.调解：双方在第三方的协助下，达成一致意见，解决纠纷。

法律名词解释：调解是指双方在第三方的协助下，通过和解解决争议。

3.仲裁：双方在争议发生前或发生后达成仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决。

法律名词解释：仲裁是指双方在争议解决过程中，选择仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

4.诉讼：双方无法通过协商、调解、仲裁等方式解决争议，向人民法院提起诉讼。

法律名词解释：诉讼是指合同当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对争议作出判决的解决方式。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：工程项目涉及环境保护和绿色施工

“甲方应提供环保施工所需的相关设施和技术指导，确保施工过程中的环境影响降到最低。”

“乙方应