建设工程施工合同副本doc建设工程施工合同6篇.docxVIP

建设工程施工合同副本doc建设工程施工合同6篇

篇1

建设工程施工合同

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期及进度

1.工期：乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，并接受甲方的质量检查。

2.验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快安排验收。验收通过后，双方应签署验收报告。

四、价款与支付

1.工程价款：乙方应根据施工合同的约定，向甲方提供合法有效的发票，并接受甲方的审核。甲方应按照合同约定向乙方支付工程价款。

2.支付方式：双方可协商选择银行转账、支票、本票等合法支付方式。具体支付方式应在合同中明确约定。

3.质保金：甲方在工程价款中预留一定比例的质保金，待工程保修期满后返还给乙方。具体预留比例和返还时间应在合同中明确约定。

五、保修与服务

1.保修期：工程保修期自验收通过之日起计算，一般为一年。具体保修期应在合同中明确约定。

2.保修责任：乙方在保修期内应对工程承担保修责任，包括但不仅限于工程质量问题、施工缺陷等。保修期间，乙方应提供必要的维修服务，并承担相关费用。甲方有权对乙方的保修服务进行监督。

3.保修金：为保障乙方的保修责任得到履行，甲方在工程价款中预留一定比例的保修金，待保修期满后返还给乙方。具体预留比例和返还时间应在合同中明确约定。

六、违约责任与赔偿

1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。具体违约责任应在合同中明确约定。

2.赔偿：违约方应根据对方的实际损失进行赔偿。赔偿金额应经双方协商确定，并明确约定在合同中。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。

七、争议解决与管辖法院

1.争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体争议解决方式应在合同中明确约定。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼解决争议，应明确约定管辖法院。一般情况下，管辖法院为甲方所在地法院或合同签订地法院。但具体管辖法院应根据实际情况和双方协商确定。

八、其他约定事项

1.合同生效与变更：本合同自双方签字或盖章之日起生效。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应经双方协商后书面确认。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.其他未尽事宜：如双方有其他未尽事宜或需要补充的事项，可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

建设工程施工合同

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX有限公司新建厂房

2.工程地点：XXXX工业园区

3.建筑面积：XXXX平方米

4.承包范围：厂房土建施工、装饰装修、水电安装等（具体详见施工图纸及工程量清单）

5.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

2.达到XXXX市优质结构工程标准。

四、合同价款

1.本合同工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX），其中包含土建施工费、装饰装修费、水电安装费等（具体详见工程量清单）。

2.乙方应严格按照施工图纸及工程量