2024年建设工程施工合同小型文本.docx

?2024年建设工程施工合同小型文本

合同编号：__________

地址：_________________________

联系方式：______________________

地址：_________________________

联系方式：______________________

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程造价：____________________

二、合同工期

2.1工程开工日期：________________

2.2工程竣工日期：________________

2.3工程延期：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方应友好协商，书面确定延期事宜。

三、工程质量标准

3.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合国家规定的标准。

3.2乙方应确保施工过程中的安全、环保、节能等要求，不得违反相关法律法规。

四、合同价款

4.1合同价款为人民币（大写）：____万元整（小写）：____万元。

4.2付款方式：按工程进度付款，具体付款比例和时间由双方协商确定。

4.3乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提供符合规定的发票。

五、乙方义务

5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工方案进行施工。

5.2乙方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程。

5.3乙方应确保施工现场的安全、环保、文明施工，遵守相关法律法规。

5.4乙方应按时向甲方提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。

六、甲方义务

6.1甲方应按合同约定的付款方式及时支付合同价款。

6.2甲方应提供必要的施工条件，协助乙方完成工程。

6.3甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督、检查，并提出整改要求。

6.4甲方应在工程验收合格后，按照约定支付工程尾款。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。

7.2若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

7.3若甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕工程尾款后终止。

9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签字（或盖章）日期：________________

特此说明，本合同内容仅供参考，具体合同内容应以双方实际协商为准。

注意事项：

1.合同编号：确保合同编号的唯一性和可追溯性，便于管理。

2.工程概况：明确工程名称、地点、内容、规模及造价，为合同执行提供基础信息。

3.合同工期：约定明确的开工日期和竣工日期，以及延期情况的处理方式。

4.质量标准：明确工程质量要求，确保工程符合国家标准。

5.付款方式：详细规定付款比例和时间，保障双方权益。

6.违约责任：明确双方在违约情况下的责任和处罚措施。

7.争议解决：约定争议解决的方式和途径，避免合同执行中的纠纷。

解决办法：

1.协商解决：在合同执行过程中，双方应保持沟通，通过友好协商解决争议。

2.补充协议：针对合同未尽事宜，双方可签订补充协议，作为合同的一部分。

3.法律诉讼：如协商不成，可向法院提起诉讼，依据合同约定和相关法律规定解决争议。

关键词语的法律名词解释：

1.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.发包方：指委托他人进行工程建设的当事人，即甲方。

3.承包方：指接受委托进行工程建设的当事人，即乙方。

4.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。

5.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的民事责任。

6.民事诉讼：指合同当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼。

7.补充协议：指对原合同内容进行补充的协议，与原合同具有同等法律效力。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：工程涉及到历史文化保护区域的施工

补充条款：鉴于工程位于历史文化保护区，乙方在施工过程中应特别注意保护周边的历史文化遗产，避免对古建筑、文物等造成损害。如有涉及到文化遗产保护的施工方案，需提前报批甲方及相关部门审核同意。

2.场合：工程位