合同协议书怎么写7篇.docx

合同协议书怎么写7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将_________工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、承包方式

乙方采用_________方式承包该工程。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.合同工期：_________天。

四、质量标准

1.工程质量标准：_________。

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

五、合同价款及支付方式

1.工程合同价款为：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：_________。

六、双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理工程项目的立项、审批等前期工作；

（2）负责设计并委托设计单位进行工程设计；

（3）负责协调各施工单位之间的关系；

（4）负责确保施工现场的“三通一平”；

（5）负责及时支付工程进度款和结算款；

（6）负责工程的竣工验收。

2.乙方职责：

（1）负责按照合同约定进行工程施工；

（2）负责确保工程质量符合相关标准；

（3）负责确保施工进度符合甲方要求；

（4）负责确保施工安全；

（5）负责工程的竣工验收；

（6）负责工程交付使用后的保修服务。

七、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付工程进度款或结算款，或未能按时交付施工图纸，或未能确保施工现场的“三通一平”，或未能及时办理竣工验收手续，则视为甲方违约。乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定进行工程施工，或未能确保工程质量符合相关标准，或未能确保施工进度符合甲方要求，或未能确保施工安全，或未能及时办理竣工验收手续，则视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决方式

1.协商调解：在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

2.诉讼解决：如果协商调解无法解决问题，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。诉讼解决是最终的解决方式，双方应尊重法院判决结果。

九、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程顺利完成。未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。否则，违约方应承担相应的违约责任。

2.合同终止：在合同履行过程中，如发生下列情况之一时，双方可以协商终止合同：因不可抗力导致工程无法继续进行；因甲方原因导致工程无法按时完成；因乙方原因导致工程质量严重不符合要求；因一方违约导致合同无法继续履行等。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。诉讼解决是最终的解决方式，双方应尊重法院判决结果。同时需要注意，合同终止后双方仍有义务保守合同终止前所知晓的商业秘密和机密信息。

篇2

甲方（出让方）：_________

乙方（受让方）：_________

鉴于甲方拥有对特定资产（以下简称“标的资产”）的合法权利，乙方希望受让该资产。为此，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、标的资产

标的资产为位于_________的_________，具体信息如下：

1.资产名称：_________

2.资产编号：_________

3.资产价值：_________

4.资产用途：_________

5.资产所在地：_________

二、出让条件

1.甲方保证对标的资产拥有完全的合法权利，并已获得相关授权或许可。

2.乙方需支付一定