2024版瓷砖施工项目索赔处理合同范本.docxVIP

2024版瓷砖施工项目索赔处理合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据

1.1瓷砖施工项目相关法律法规

1.2瓷砖施工项目合同约定

1.3索赔处理相关规定

2.合同双方信息

2.1投标人信息

2.2业主方信息

2.3监理方信息

3.项目概况

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目规模

3.4项目工期

3.5项目质量要求

4.索赔范围

4.1因不可抗力造成的损失

4.2因设计变更导致的损失

4.3因施工方案调整导致的损失

4.4因材料供应不足导致的损失

4.5因设备故障导致的损失

4.6因意外事故导致的损失

5.索赔程序

5.1索赔申请

5.2索赔资料提交

5.3索赔审核

5.4索赔处理决定

5.5索赔款项支付

6.索赔金额计算

6.1直接损失计算

6.2间接损失计算

6.3争议解决

7.争议解决方式

7.1协商解决

7.2仲裁解决

7.3普通诉讼解决

8.合同履行与监督

8.1合同履行

8.2监理方监督

8.3业主方监督

9.合同变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.违约责任

10.1投标人违约责任

10.2业主方违约责任

10.3监理方违约责任

11.合同解除条件

11.1双方协商解除

11.2不可抗力导致解除

11.3违约导致解除

12.合同生效与终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.附件

13.1索赔申请表

13.2索赔资料清单

13.3争议解决协议

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据

1.1瓷砖施工项目相关法律法规

1.1.1《中华人民共和国建筑法》

1.1.2《中华人民共和国合同法》

1.1.3《建筑工程质量管理条例》

1.1.4《建筑工程施工许可管理办法》

1.1.5《建筑工程施工监理规定》

1.2瓷砖施工项目合同约定

1.2.1瓷砖施工合同中约定的索赔条款

1.2.2瓷砖施工合同中关于工期、质量、费用的约定

1.3索赔处理相关规定

1.3.1建设工程索赔管理办法

1.3.2建筑工程索赔处理流程

第二条合同双方信息

2.1投标人信息

2.1.1投标人名称

2.1.2投标人法定代表人

2.1.3投标人注册资本

2.1.4投标人资质等级

2.2业主方信息

2.2.1业主方名称

2.2.2业主方法定代表人

2.2.3业主方注册地址

2.3监理方信息

2.3.1监理方名称

2.3.2监理方法定代表人

2.3.3监理方资质等级

第三条项目概况

3.1项目名称

3.1.1瓷砖施工项目名称

3.2项目地点

3.2.1瓷砖施工项目具体地址

3.3项目规模

3.3.1瓷砖施工项目总面积

3.4项目工期

3.4.1瓷砖施工项目合同工期

3.5项目质量要求

3.5.1瓷砖施工项目质量标准

第四条索赔范围

4.1因不可抗力造成的损失

4.1.1自然灾害

4.1.2政府行为

4.1.3社会事件

4.2因设计变更导致的损失

4.2.1设计变更通知

4.2.2设计变更影响

4.3因施工方案调整导致的损失

4.3.1施工方案调整通知

4.3.2施工方案调整影响

4.4因材料供应不足导致的损失

4.4.1材料供应不足情况

4.4.2材料供应不足影响

4.5因设备故障导致的损失

4.5.1设备故障情况

4.5.2设备故障影响

4.6因意外事故导致的损失

4.6.1意外事故情况

4.6.2意外事故影响

第五条索赔程序

5.1索赔申请

5.1.1索赔申请形式

5.1.2索赔申请提交时间

5.2索赔资料提交

5.2.1索赔资料清单

5.2.2索赔资料提交时间

5.3索赔审核

5.3.1审核机构

5.3.2审核期限

5.4索赔处理决定

5.4.1处理决定形式

5.4.2处理决定生效时间

5.5索赔款项支付

5.5.1款项支付方式

5.5.2款项支付时间

第六条索赔金额计算

6.1直接损失计算

6.1.1材料损失计算

6.1.2设备损失计算

6.1.3人工费用计算

6.2间接损失计算

6.2.1工期延误损失计算

6.2.2信誉损失计算

6.3争议解决

6.3.1争议解决方式

6.3.2争议解决机构

第七条争议解决方式

7.1协商解决

7.1.1协商期限

7.1.2协商地点

7.2仲裁解决

7.2.1仲裁机构

7.2.2仲裁规则

7.3普通诉讼解决

7.3.1诉讼管辖法院

7.3.2诉讼程序

第八条合同履行与监督

8.1合同履行

8.1.1投标人应严格按照合同约定进行瓷砖施工

8.1.2业主方应按时支