2024版大理石柱面装修工程承包合同书.docxVIP

2024版大理石柱面装修工程承包合同书

本合同目录一览

第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

第二条承包人

2.1承包人名称

2.2承包人资质

2.3承包人责任

第三条业主

3.1业主名称

3.2业主资质

3.3业主责任

第四条工程合同价格

4.1合同总价

4.2付款方式

4.3付款节点

第五条工程进度

5.1工程工期

5.2进度节点

5.3进度调整

第六条工程质量要求

6.1质量标准

6.2质量验收

6.3质量保证

第七条工程变更

7.1变更原因

7.2变更程序

7.3变更费用

第八条工程验收

8.1验收条件

8.2验收程序

8.3验收标准

第九条保修责任

9.1保修范围

9.2保修期限

9.3保修责任

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

第十二条合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

12.3解除责任

第十三条合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

13.3终止责任

第十四条其他约定

14.1法律适用

14.2合同生效

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：大理石柱面装修工程

1.2工程地点：云南省大理市路号

1.3工程规模：总面积为500平方米

1.4工程内容：包括大理石柱面的切割、安装、打磨、抛光等工序

第二条承包人

2.1承包人名称：装饰工程有限公司

2.2承包人资质：具备国家建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包二级资质

2.3承包人责任：确保工程按时、按质、按量完成，遵守国家有关法律法规和行业规范

第三条业主

3.1业主名称：大理市房地产开发有限公司

3.2业主资质：具备房地产开发企业资质证书

3.3业主责任：提供工程所需材料、设备，确保场地条件满足施工要求

第四条工程合同价格

4.1合同总价：人民币100万元整

4.2付款方式：分阶段支付，合同签订后支付10%预付款，工程进度达到50%时支付30%，工程完工验收合格后支付30%，余款10%作为质保金，质保期满无质量问题后支付

4.3付款节点：根据工程进度和验收情况确定

第五条工程进度

5.1工程工期：自合同签订之日起60天内完成

5.2进度节点：工程开工、主体结构完成、装饰装修完成、验收合格

5.3进度调整：如因不可抗力或业主原因导致工期延误，双方应协商调整工期

第六条工程质量要求

6.1质量标准：符合国家建筑装饰装修工程质量验收规范及相关标准

6.2质量验收：工程完工后，由业主组织相关人员进行验收，验收合格后方可交付使用

6.3质量保证：承包人对工程提供两年质保期，质保期内出现质量问题，承包人应免费进行维修或更换

第七条工程变更

7.1变更原因：因设计变更、工程量增减、材料代用等原因

7.2变更程序：由业主提出变更申请，经双方协商一致后，以书面形式确定变更内容

7.3变更费用：变更费用按实际发生计算，由变更原因方承担

第八条工程验收

8.1验收条件：工程按合同约定全部完成，达到设计要求和质量标准，具备使用条件

8.2验收程序：验收前，承包人应向业主提交验收报告，业主应在收到验收报告后5日内组织验收

8.3验收标准：按照国家相关验收规范和合同约定进行验收

第九条保修责任

9.1保修范围：保修范围内包括但不限于材料缺陷、施工质量问题等

9.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年

9.3保修责任：在保修期内，承包人应负责修复或更换出现质量问题的部分，修复或更换费用由承包人承担

第十条违约责任

10.1违约情形：包括但不限于逾期完工、工程质量不符合约定、未按约定支付工程款等

10.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.3违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况和合同约定确定

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交大理市仲裁委员会仲裁

11.2争议解决机构：大理市仲裁委员会

11.3争议解决程序：按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行

第十二条合同解除

12.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等

12.2解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照合同约定承担相应责任

12.3解除责任：因一方违约导致合同解除的，违约方应承担解除责任

第十三条合同终止

13.1终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同、依法判决或仲裁裁决解除