通用范文尾矿库堤坝工程施工合同2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用范文尾矿库堤坝工程施工合同2024年通用

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度计划

4.3延期竣工

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议的处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

7.施工安全

7.1安全措施

7.2安全事故的处理

8.环境保护

8.1环保措施

8.2环保责任

9.合同的变更和解除

9.1变更条件

9.2解除条件

10.违约责任

10.1承包人违约

10.2发包人违约

11.争议解决

11.1协商解决

11.2调解解决

11.3仲裁解决

12.合同的生效、变更和终止

12.1合同生效

12.2合同变更

12.3合同终止

13.其他条款

13.1保密条款

13.2知识产权保护

13.3不可抗力

14.合同的附件

14.1工程技术文件

14.2施工图纸

14.3工程量清单

14.4其他重要文件

第一部分：合同如下：

1.工程概况

1.1工程名称：固定字符“工程名称”后接具体名称，如“X尾矿库堤坝工程”

1.2工程地点：固定字符“工程地点”后接具体地点，如“省市县矿区”

1.3工程规模：固定字符“工程规模”后接具体描述，如“占地面积平方米，堤坝高度米，总库容万立方米”

1.4工程内容：固定字符“工程内容”后接具体描述，如“包括但不限于尾矿库堤坝施工、排水系统施工、安全监测系统施工等”

2.合同主体

2.1发包人：固定字符“发包人”后接具体名称，如“X矿业公司”

2.2承包人：固定字符“承包人”后接具体名称，如“X建筑工程有限公司”

3.合同价格

3.1合同总价：固定字符“合同总价”后接具体金额，如“人民币亿元”

3.2价格调整：固定字符“价格调整”后接具体条款，如“合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格”

3.3支付方式：固定字符“支付方式”后接具体描述，如“发包人按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在合同附件中约定”

4.工程进度

4.1施工期限：固定字符“施工期限”后接具体时间，如“自合同签订之日起至年月日”

4.2工程进度计划：固定字符“工程进度计划”后接具体描述，如“承包人应按照合同约定的施工期限制定详细的工程进度计划，并提交给发包人审批”

4.3延期竣工：固定字符“延期竣工”后接具体条款，如“如因承包人原因导致工程延期竣工，承包人应承担相应的违约责任”

5.工程质量

5.1质量标准：固定字符“质量标准”后接具体描述，如“工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求”

5.2质量控制：固定字符“质量控制”后接具体条款，如“承包人应建立健全质量控制体系，确保工程质量”

5.3质量争议的处理：固定字符“质量争议的处理”后接具体条款，如“如发生工程质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁”

8.材料与设备

8.1材料供应：固定字符“材料供应”后接具体条款，如“承包人应按照合同约定的规格、数量和质量要求，向发包人供应工程所需的各种建筑材料”

8.2设备供应：固定字符“设备供应”后接具体条款，如“承包人应负责提供并维护工程所需的各类施工设备，确保设备安全、可靠、有效”

9.施工安全

9.1安全措施：固定字符“安全措施”后接具体条款，如“承包人应制定并实施工程安全生产措施，确保工程施工安全”

9.2安全事故的处理：固定字符“安全事故的处理”后接具体条款，如“如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照有关规定采取相应措施”

10.环境保护

10.1

环保措施：固定字符“环保措施”后接具体条款，如“承包人应按照相关法律法规和合同约定，采取有效措施，防止污染环境”

10.2环保责任：固定字符“环保责任”后接具体条款，如“如因承包人原因造成环境污染，承包人应承担相应的法律责任”

11.合同的变更和解除

11.1变更条件：固定字符“变更条件”后接具体条款，如“合同执行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同”

11.2解除条件：固定字符“解除条件”后接具体条款