二零二四版建筑工程施工许可审批承发包合同模板.docxVIP

二零二四版建筑工程施工许可审批承发包合同模板

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.项目基本信息

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程建设工期

3.合同签订及生效

3.1合同签订日期

3.2合同生效日期

3.3合同备案

4.工程设计及施工要求

4.1设计单位及设计要求

4.2施工单位及施工要求

4.3工程质量要求

4.4工程安全要求

5.工程款支付及结算

5.1工程款支付方式

5.2预付款及进度款支付比例

5.3结算方式及时间

5.4逾期付款违约责任

6.施工进度及管理

6.1施工进度安排

6.2施工现场管理

6.3施工变更及签证

6.4工程验收及移交

7.工程质量保证

7.1质量保证期限

7.2质量保证责任

7.3质量事故处理

8.安全生产及环境保护

8.1安全生产责任

8.2环境保护责任

8.3安全生产及环境保护措施

9.违约责任及争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决方式

9.3仲裁机构或法院

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止程序

11.合同附件及补充协议

11.1合同附件

11.2补充协议

12.合同生效条件及法律适用

12.1合同生效条件

12.2法律适用

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2通知与送达

13.3合同变更

13.4合同解释

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：[甲方全称]

（2）乙方：[乙方全称]

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：[甲方详细地址]

（2）乙方地址：[乙方详细地址]

1.3合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.4合同双方联系方式

（1）甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]

（2）乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]

第二条项目基本信息

2.1工程名称

[工程名称]

2.2工程地点

[工程详细地址]

2.3工程规模

[工程规模描述，如：建筑面积、层数等]

2.4工程建设工期

[建设工期起止日期]

第三条合同签订及生效

3.1合同签订日期

[合同签订日期]

3.2合同生效日期

[合同生效日期]

3.3合同备案

[合同备案机关及备案文号]

第四条工程设计及施工要求

4.1设计单位及设计要求

[设计单位名称及设计要求]

4.2施工单位及施工要求

[施工单位名称及施工要求]

4.3工程质量要求

[工程质量标准及验收规范]

4.4工程安全要求

[工程安全措施及安全责任]

第五条工程款支付及结算

5.1工程款支付方式

[支付方式，如：银行转账、现金等]

5.2预付款及进度款支付比例

[预付款比例及进度款支付比例]

5.3结算方式及时间

[结算方式及结算时间]

5.4逾期付款违约责任

[逾期付款违约金比例及支付方式]

第六条施工进度及管理

6.1施工进度安排

[施工进度计划及关键节点]

6.2施工现场管理

[施工现场管理制度及要求]

6.3施工变更及签证

[施工变更及签证程序及要求]

6.4工程验收及移交

[工程验收标准及移交程序]

第七条工程质量保证

7.1质量保证期限

[质量保证期限]

7.2质量保证责任

[质量保证责任范围及责任承担方式]

7.3质量事故处理

[质量事故报告及处理程序]

第八条安全生产及环境保护

8.1安全生产责任

（1）甲方负责提供施工现场的安全条件，确保施工安全。

（2）乙方负责施工现场的安全生产管理，遵守国家安全生产法律法规。

8.2环境保护责任

（1）甲方负责协调处理施工现场的环保事宜，确保项目符合环保要求。

（2）乙方负责采取有效措施，减少施工对环境的影响，并负责施工现场的环保设施运行。

8.3安全生产及环境保护措施

（1）甲方应提供必要的安全防护用品和设备。

（2）乙方应制定安全生产和环境保护方案，并定期进行检查和评估。

第九条违约责任及争议解决

9.1违约责任

（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

9.2争议解决方式

（1）双方应友好协商解决合同争议。

（2）协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3仲裁机构或法院

[约定仲裁机构或法院名称]

第十条合同解除及终止

10.1合同解除条件

（1）一方严重违约，另一方有权解除合同。

（2）不可抗力导致