2024年度水电安装工程劳务分包绿色建筑环境评价合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度水电安装工程劳务分包绿色建筑环境评价合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方地址

1.1.3分包方联系人

1.1.4分包方联系方式

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方地址

1.2.3总包方联系人

1.2.4总包方联系方式

2.项目概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.合同工期

3.1合同工期起止时间

3.2工期延误责任

4.工程质量标准

4.1质量标准要求

4.2质量检测方法

4.3质量保证期

5.劳务分包内容

5.1工程劳务分包范围

5.2工程劳务分包内容

5.3工程劳务分包人员要求

6.工程进度及节点

6.1工程进度计划

6.2工程进度节点

6.3工程进度调整

7.工程费用及支付方式

7.1工程费用构成

7.2工程费用结算

7.3工程费用支付方式

7.4预付款及进度款支付比例

8.保险及安全责任

8.1保险范围

8.2保险费用

8.3安全责任

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.其他约定事项

13.1法律适用

13.2合同份数

13.3合同附件

14.合同签署及生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：水电安装有限公司

1.1.2分包方地址：省市区路号

1.1.3分包方联系人：

1.1.4分包方联系方式：138

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：房地产开发有限公司

1.2.2总包方地址：省市区路号

1.2.3总包方联系人：

1.2.4总包方联系方式：1395678

2.项目概况

2.1工程名称：绿色建筑项目水电安装工程

2.2工程地点：省市区路号

2.3工程规模：总建筑面积万平方米，水电安装工程量万元

2.4工程类型：住宅及商业综合体

3.合同工期

3.1合同工期起止时间：自2024年3月1日至2024年12月31日

3.2工期延误责任：如因分包方原因导致工期延误，每延误一天，分包方应向总包方支付相当于日工程款%的违约金。

4.工程质量标准

4.1质量标准要求：按照国家及行业相关质量标准执行，确保工程质量达到优良等级

4.2质量检测方法：采用现场检测、抽样检测、第三方检测等方式进行质量检测

4.3质量保证期：自工程竣工验收合格之日起计算，水电安装工程保证期为一年

5.劳务分包内容

5.1工程劳务分包范围：包括水电安装工程的施工、材料采购、设备租赁等

5.2工程劳务分包内容：具体包括强电、弱电、管道安装、设备调试等

5.3工程劳务分包人员要求：具备相关资质证书，且具备实际操作经验

6.工程进度及节点

6.1工程进度计划：按照工程实际情况制定详细的进度计划，包括月度进度计划和节点进度计划

6.2工程进度节点：设置关键节点，确保工程按计划推进

6.3工程进度调整：如遇特殊情况导致进度调整，双方应及时协商并签订补充协议

7.工程费用及支付方式

7.1工程费用构成：包括劳务费、材料费、设备租赁费、管理费等

7.2工程费用结算：根据工程进度和实际完成情况，按月进行结算

7.3工程费用支付方式：采用银行转账支付，预付款比例为合同总额的%，进度款比例为合同总额的%，尾款比例为合同总额的%，尾款在工程竣工验收合格后支付

8.保险及安全责任

8.1保险范围：分包方应购买建筑工程一切险、意外伤害险等，确保施工过程中的安全风险得到有效保障

8.2保险费用：保险费用由分包方承担，具体费用根据保险条款及工程规模确定

8.3安全责任：分包方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的人身安全和工程财产安全

9.违约责任

9.1违约情形：包括未按时完成工程、工程质量不符合标准、擅自变更工程内容等

9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

10.争议解决

10.1争议解决方式：发生争议时，通过友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

10.2争议解决机构：仲裁委员会

10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则