二零二四版建筑施工合同纠纷仲裁责任协议书.docxVIP

二零二四版建筑施工合同纠纷仲裁责任协议书

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1协议双方名称

1.2协议双方地址

1.3协议双方法定代表人

1.4协议双方联系方式

2.协议背景及目的

2.1建筑施工合同概述

2.2纠纷仲裁必要性

2.3协议目的及意义

3.纠纷仲裁范围

3.1纠纷仲裁适用范围

3.2纠纷仲裁不适用范围

3.3纠纷仲裁的具体事项

4.仲裁机构及规则

4.1仲裁机构选择

4.2仲裁规则适用

4.3仲裁程序安排

5.仲裁费用及承担

5.1仲裁费用估算

5.2仲裁费用承担比例

5.3仲裁费用支付方式

6.仲裁期限

6.1仲裁期限起始时间

6.2仲裁期限结束时间

6.3仲裁期限延长条件

7.仲裁裁决的执行

7.1裁决生效条件

7.2裁决执行方式

7.3裁决执行监督

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.违约责任

10.1违约行为定义

10.2违约责任承担

10.3违约责任追究程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的责任

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后的处理

13.不可抗力

13.1不可抗力事件定义

13.2不可抗力事件处理

13.3不可抗力事件通知

14.其他约定

14.1法律适用

14.2合同附件

14.3合同解释权

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1协议双方名称：甲方（施工单位名称）、乙方（建设单位名称）

1.2协议双方地址：甲方地址：[详细地址]，乙方地址：[详细地址]

1.3协议双方法定代表人：甲方法定代表人：[姓名]，乙方法定代表人：[姓名]

1.4协议双方联系方式：甲方联系方式：[电话号码]，乙方联系方式：[电话号码]

2.协议背景及目的

2.2纠纷仲裁必要性：鉴于施工合同履行过程中可能出现的纠纷，为保障双方合法权益，经双方协商一致，决定设立纠纷仲裁机制。

2.3协议目的及意义：本协议旨在明确纠纷仲裁的范围、机构、规则、费用及执行等事项，确保施工合同的顺利履行。

3.纠纷仲裁范围

3.1纠纷仲裁适用范围：本协议适用于施工合同履行过程中产生的任何争议，包括但不限于合同解除、违约责任、工程款支付、工期延误等。

3.2纠纷仲裁不适用范围：本协议不适用于因不可抗力导致的事件、法律变更引起的争议。

3.3纠纷仲裁的具体事项：包括但不限于施工合同中约定的各项条款履行过程中产生的争议。

4.仲裁机构及规则

4.1仲裁机构选择：双方同意选择[仲裁机构名称]作为本协议的仲裁机构。

4.2仲裁规则适用：本协议适用[仲裁机构名称]制定的仲裁规则。

4.3仲裁程序安排：仲裁程序按照[仲裁机构名称]仲裁规则进行。

5.仲裁费用及承担

5.1仲裁费用估算：根据[仲裁机构名称]的收费标准，仲裁费用估算为[具体金额]元。

5.2仲裁费用承担比例：仲裁费用由双方按照[具体比例]分担。

5.3仲裁费用支付方式：仲裁费用在仲裁程序开始前由双方按照约定比例支付。

6.仲裁期限

6.1仲裁期限起始时间：自争议发生后[具体天数]个工作日内。

6.2仲裁期限结束时间：自仲裁程序开始之日起[具体天数]个工作日内。

6.3仲裁期限延长条件：经双方协商一致，可延长仲裁期限。

7.仲裁裁决的执行

7.1裁决生效条件：仲裁裁决作出后，双方均应遵守裁决结果。

7.2裁决执行方式：仲裁裁决具有法律效力，双方应按照裁决结果履行义务。

7.3裁决执行监督：任何一方认为裁决存在违法情形，可向人民法院申请撤销或不予执行。

8.保密条款

8.1保密内容：双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属保密范围。

8.2保密期限：本协议签订之日起至施工合同履行完毕之日止，以及合同终止后的[具体年限]年内。

8.3违约责任：任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

9.争议解决

9.1争议解