版办公楼装饰装修施工合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

版办公楼装饰装修施工合同

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3施工场地

1.4施工内容

2.合同金额

2.1合同总价

2.2预付款

2.3进度付款

2.4尾款

3.施工期限

3.1施工开始日期

3.2施工结束日期

3.3延期及违约责任

4.施工质量

4.1质量标准

4.2质量监督

4.3质量争议的处理

5.材料供应

5.1材料种类

5.2材料供应时间

5.3材料质量标准

6.施工安全

6.1安全措施

6.2安全事故的处理

7.知识产权保护

7.1知识产权的归属

7.2侵权责任

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违约责任

9.争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4诉讼解决

10.合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

11.违约责任

11.1发包人的违约责任

11.2承包人的违约责任

12.不可抗力

12.1不可抗力的认定

12.2不可抗力的后果处理

13.合同的附件

13.1施工图纸

13.2技术说明书

13.3其他重要文件

14.其他条款

14.1合同的解释权

14.2合同的适用法律

14.3合同的签订地点和日期

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指依法成立并具有独立法人资格的企业或其他组织，即甲方。

1.2承包人

承包人是指依法成立并具有独立法人资格的企业或其他组织，即乙方。

1.3施工场地

施工场地是指甲方提供的用于施工的具体地点。

1.4施工内容

施工内容包括但不限于装修设计、施工、材料供应、验收等。

第二条合同金额

2.1合同总价

合同总价是指乙方完成施工内容所应得的报酬，即工程造价。

2.2预付款

预付款是指甲方在合同签订后支付给乙方的部分款项，作为乙方施工的准备资金。

2.3进度付款

进度付款是指甲方根据乙方完成的施工进度支付的款项。

2.4尾款

尾款是指在乙方完成施工内容并验收合格后，甲方支付的剩余款项。

第三条施工期限

3.1施工开始日期

施工开始日期是指合同约定的乙方开始施工的日期。

3.2施工结束日期

施工结束日期是指合同约定的乙方完成施工的日期。

3.3延期及违约责任

如乙方不能在约定的施工结束日期前完成施工，应承担违约责任。具体违约金计算方式由双方另行约定。

第四条施工质量

4.1质量标准

施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

4.2质量监督

甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量。

4.3质量争议的处理

如甲方对乙方施工质量有异议，双方应共同委托有资质的检测机构进行检测。如检测结果不合格，乙方应承担相应责任。

第五条材料供应

5.1材料种类

材料种类包括但不限于建筑材料、装饰材料、设备等。

5.2材料供应时间

材料供应时间应符合施工进度要求，确保工程顺利进行。

5.3材料质量标准

材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

第六条施工安全

6.1安全措施

乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的人员和财产安全。

6.2安全事故的处理

如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规的规定处理。

第八条知识产权保护

8.1知识产权的归属

施工过程中涉及的设计、技术等成果的知识产权归属问题，双方另有约定的，从其约定；无约定的，归甲方所有。

8.2侵权责任

如乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部侵权责任。

第九条保密条款

9.1保密内容

双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。

9.2保密期限

保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

9.3违约责任

如乙方泄露甲方保密信息，应承担违约责任，赔偿甲方损失。

第十条争议解决

10.1协商解决

双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.2调解解决

如协商不成，双方可向有管辖权的人民调解委员会申请调解。

10.3仲裁解决

如调解不成，双方约定提交甲方所在地的仲裁委员会仲裁。

10.4诉讼解决

如仲裁不成，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2合同变更

合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式签