2024年度建筑涂料工程劳务分包合同范本2篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度建筑涂料工程劳务分包合同范本1

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.2合同目的

2.合同双方基本信息

2.1分包方基本信息

2.2总包方基本信息

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程进度

4.工程劳务分包内容

4.1分包工作内容

4.2分包工作范围

4.3分包工作要求

5.工程劳务分包价格及支付方式

5.1分包价格

5.2价格构成

5.3支付方式

5.4付款进度

6.工程劳务分包工期

6.1工期安排

6.2工期延误责任

7.工程质量管理

7.1质量标准

7.2质量检验

7.3质量纠纷处理

8.工程安全与文明施工

8.1安全生产要求

8.2文明施工要求

8.3安全事故处理

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同生效、变更与终止

13.1合同生效条件

13.2合同变更程序

13.3合同终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。

1.2合同目的

本合同旨在明确双方在2024年度建筑涂料工程劳务分包中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

2.合同双方基本信息

2.1分包方基本信息

分包方名称：___________

法定代表人：___________

注册地址：___________

联系电话：___________

2.2总包方基本信息

总包方名称：___________

法定代表人：___________

注册地址：___________

联系电话：___________

3.工程概况

3.1工程名称

2024年度建筑涂料工程

3.2工程地点

___________

3.3工程规模

建筑面积：___________平方米

3.4工程进度

自合同签订之日起至2024年12月31日前完成。

4.工程劳务分包内容

4.1分包工作内容

包括但不限于涂料基层处理、涂料施工、涂料保养等工作。

4.2分包工作范围

具体工作范围详见附件《工程劳务分包工作范围明细》。

4.3分包工作要求

1.严格按照国家相关标准和规范进行施工。

2.确保工程质量，达到设计要求。

3.按时完成分包工作。

5.工程劳务分包价格及支付方式

5.1分包价格

合同总价为人民币___________元整。

5.2价格构成

包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。

5.3支付方式

1.合同签订后，分包方提交相关资质证明文件，总包方支付合同总价10%作为预付款。

2.工程进度达到50%时，支付合同总价30%。

3.工程进度达到80%时，支付合同总价20%。

4.工程验收合格后，支付合同总价20%。

5.剩余10%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内支付。

6.工程劳务分包工期

6.1工期安排

自合同签订之日起至2024年12月31日前完成。

6.2工期延误责任

因分包方原因导致工期延误，每延误一天，分包方应向总包方支付合同总价0.5%的违约金。

7.工程质量管理

7.1质量标准

1.严格按照国家相关标准和规范进行施工。

2.达到设计要求，确保工程质量。

7.2质量检验

1.分包方应定期对施工质量进行自检，并向总包方报告。

2.总包方有权对施工质量进行监督检查，发现问题及时通知分包方整改。

7.3质量纠纷处理

1.分包方与总包方发生质量纠纷时，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

8.工程安全与文明施工

8.1安全生产要求

1.分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。

2.施工现场必须设置安全警示标志，确保施工安全。

8.2文明施工要求

1.分包方应保持施工现场整洁，做好垃圾清理和环境保护工作。

2.施工期间不得噪音扰民，夜间施工需办理相关手续。

8.3安全事故处理

1.发生安全事故时，分包方应立即采取应急措施，并报告总包方。

2.安全事故的调查、处理及赔偿，按国家相关法律法规执行。

9.保密条款

9.1保密内容