腻子工程劳务分包合同2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

腻子工程劳务分包合同2024年通用

本合同目录一览

1.劳务分包范围

1.1腻子施工

1.2施工材料供应

1.3施工工具及设备提供

2.分包工程量及质量标准

2.1工程量清单

2.2质量标准和要求

2.3验收标准和方法

3.分包合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整条件

3.3付款方式和时间

4.分包工期

4.1施工期限

4.2工期延误责任

4.3工期提前完成奖励

5.分包方的义务和责任

5.1施工质量保证

5.2施工安全责任

5.3施工资料和文件提供

6.总包方的义务和责任

6.1施工场地和条件提供

6.2技术支持和指导

6.3工程变更处理

7.违约责任

7.1分包方违约责任

7.2总包方违约责任

7.3违约赔偿金额和方式

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点和机构

8.3诉讼管辖法院

9.合同的生效、变更和解除

9.1合同生效条件

9.2合同变更条件

9.3合同解除条件

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约泄露的赔偿责任

11.合同的转让

11.1分包方的转让权

11.2总包方的转让权

11.3转让的条件和程序

12.税费

12.1税费承担方式

12.2税费支付时间

12.3税费计算基数

13.不可抗力

13.1不可抗力事件的认定

13.2不可抗力事件的后果处理

13.3不可抗力事件的证明文件

14.其他条款

14.1合同争议的处理

14.2合同的保管和复印件

14.3合同的修改和补充

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围

1.1腻子施工

分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求，完成包括但不限于墙面、天花板等部位的腻子施工工作。

1.2施工材料供应

分包方应负责腻子施工所需材料的采购和供应，并确保材料质量符合施工要求。

1.3施工工具及设备提供

分包方应提供腻子施工所需的全部工具和设备，并保证其安全可靠。

第二条分包工程量及质量标准

2.1工程量清单

分包方应按照总包方提供的工程量清单进行施工，并确保工程量准确无误。

2.2质量标准和要求

分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并确保施工质量符合相关规范和标准。

2.3验收标准和方法

工程完成后，分包方应按照总包方提供的验收标准和方法进行自检和验收，总包方有权对工程质量进行监督检查。

第三条分包合同价格

3.1合同总价

分包方应按照总包方提供的工程量清单和单价，计算出合同总价，并报总包方确认。

3.2价格调整条件

除合同约定的价格调整条件外，任何一方不得单方面调整合同价格。

3.3付款方式和时间

分包方完成施工后，总包方按照合同约定的付款比例进行付款。具体付款方式和时间由双方在合同中约定。

第四条分包工期

4.1施工期限

分包方应按照合同约定的施工期限完成施工工作。

4.2工期延误责任

分包方由于自身原因导致工期延误的，应承担相应的违约责任。

4.3工期提前完成奖励

分包方提前完成施工的，按照合同约定获得相应的奖励。

第五条分包方的义务和责任

5.1施工质量保证

分包方应对施工质量负责，确保施工质量符合相关规范和标准。

5.2施工安全责任

分包方应严格按照施工安全规程进行施工，确保施工过程中的安全。

5.3施工资料和文件提供

分包方应向总包方提供施工过程中产生的所有资料和文件，以保证工程的顺利进行。

第六条总包方的义务和责任

6.1施工场地和条件提供

总包方应向分包方提供施工场地和相关设施，确保分包方能够顺利开展施工工作。

6.2技术支持和指导

总包方应向分包方提供施工过程中的技术支持和指导，确保分包方能够按照要求完成施工。

6.3工程变更处理

如遇工程变更，总包方应与分包方协商一致，并按照变更后的要求进行施工。

第八条违约责任

8.1分包方违约责任

分包方违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合要求等情况的，应承担相应的违约责任。

8.2总包方违约责任

总包方违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合要求等情况的，应承担相应的违约责任。

8.3违约赔偿金额和方式

违约方应按照合同约定的违约赔偿金额和方式，向守约方支付赔偿金。赔偿金的计算和支付方式由双方在合同中约定。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点和机构

如选择仲裁，仲裁地点和机构由双方在合同中约定。

9.3诉讼管辖法院

如选择诉讼，双方应