2024年度学校停车场建设施工合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度学校停车场建设施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1停车场建设规模

2.2停车场建设地点

2.3停车场建设内容

3.合同工期

3.1施工期限

3.2施工进度计划

4.工程质量要求

4.1设计要求

4.2施工规范

4.3质量保证期

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价构成

5.2工程款支付方式

5.3预付款、进度款、竣工结算款支付时间

6.施工组织设计及施工方案

6.1施工组织设计

6.2施工方案

6.3安全文明施工措施

7.工程变更及索赔

7.1工程变更范围

7.2工程变更程序

7.3索赔处理

8.不可抗力及风险承担

8.1不可抗力定义

8.2不可抗力处理

8.3风险承担

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除及终止后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

13.合同附件

13.1设计图纸

13.2施工图纸

13.3其他相关文件

14.其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决

14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：学校

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.合同标的及范围

2.1停车场建设规模

停车场总面积：5000平方米

停车位数量：200个

2.2停车场建设地点

建设地点：市区学校校内

2.3停车场建设内容

包括但不限于：停车场地面硬化、排水系统、照明系统、标识系统等。

3.合同工期

3.1施工期限

合同工期：自合同签订之日起180天

3.2施工进度计划

（具体进度计划见附件一）

4.工程质量要求

4.1设计要求

设计应符合国家及地方相关设计规范和标准。

4.2施工规范

施工应符合国家及地方相关施工规范和标准。

4.3质量保证期

工程质量保证期为自竣工验收合格之日起两年。

5.工程造价及支付方式

5.1工程造价构成

包括但不限于：设计费、材料费、人工费、施工费、管理费等。

5.2工程款支付方式

（具体支付方式见附件二）

5.3预付款、进度款、竣工结算款支付时间

（具体支付时间见附件二）

6.施工组织设计及施工方案

6.1施工组织设计

乙方应编制详细的施工组织设计，包括但不限于：施工进度计划、施工方案、人员安排、材料设备安排等。

6.2施工方案

施工方案应包括但不限于：施工工艺、施工方法、质量控制措施、安全文明施工措施等。

6.3安全文明施工措施

乙方应采取必要的安全文明施工措施，确保施工过程中人员安全和环境保护。

7.工程变更及索赔

7.1工程变更范围

包括但不限于：设计变更、工程量变更、施工条件变更等。

7.2工程变更程序

（具体变更程序见附件三）

7.3索赔处理

（具体索赔处理见附件三）

8.不可抗力及风险承担

8.1不可抗力定义

本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或不能按期履行，且当事人无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。

8.2不可抗力处理

发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决合同解除或变更事宜。

8.3风险承担

因不可抗力导致工程损失，由双方按实际损失承担相应责任；因不可抗力导致工期延误，工期相应顺延。

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

9.2争议解决机构

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3争议解决程序

争议解决程序应遵循相关法律和法规的规定，包括但不限于证据收集、法庭审理、判决执行等。

10.合同解除及终止

10.1合同解除条件

（具体解除条件见附件四）

10.2合同终止条件

（具体终止条件见附件四）

10.3合同解除及终止后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同终止条