2024版教育设施建设工程施工合同gf.docxVIP

2024版教育设施建设工程施工合同gf

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

2.5项目工期

3.工程设计

3.1设计单位

3.2设计文件

3.3设计变更

4.施工组织设计

4.1施工单位

4.2施工方案

4.3施工进度计划

4.4施工安全措施

5.材料设备

5.1材料设备供应

5.2材料设备质量

5.3材料设备验收

6.工程质量

6.1质量标准

6.2质量验收

6.3质量保证

7.工程造价

7.1工程造价构成

7.2工程造价调整

7.3工程款支付

8.合同工期

8.1工期安排

8.2工期延误

8.3工期提前

9.合同变更

9.1变更原因

9.2变更程序

9.3变更费用

10.合同解除

10.1解除原因

10.2解除程序

10.3解除费用

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

13.3合同终止程序

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定条款

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：教育局

乙方：建筑工程有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：省市区街道号

乙方地址：省市区街道号

1.3合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.4合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

市区学校教育设施建设工程

2.2项目地点

市区学校内

2.3项目规模

总建筑面积约10,000平方米，包括教学楼、实验楼、食堂、宿舍等。

2.4项目投资

项目总投资约为5,000万元人民币。

2.5项目工期

合同工期为12个月，自合同生效之日起计算。

3.工程设计

3.1设计单位

市建筑设计研究院

3.2设计文件

乙方应按照甲方提供的设计要求，提交完整的设计文件，包括但不限于：施工图、设计说明书、材料清单等。

3.3设计变更

设计变更应经双方协商一致，并由甲方出具书面变更通知单。设计变更后的工程量、造价和工期应相应调整。

4.施工组织设计

4.1施工单位

建筑工程有限公司

4.2施工方案

乙方应制定详细的施工方案，包括施工进度、施工方法、施工安全措施等，并报甲方备案。

4.3施工进度计划

乙方应按照合同工期编制施工进度计划，并定期向甲方汇报施工进度。

4.4施工安全措施

乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并落实施工安全措施，确保施工安全。

5.材料设备

5.1材料设备供应

乙方应按照设计要求，提供符合质量标准的材料设备。

5.2材料设备质量

乙方提供的材料设备应通过甲方组织的质量验收。

5.3材料设备验收

材料设备验收应在进场后进行，验收合格后方可使用。

6.工程质量

6.1质量标准

工程质量应符合国家有关建筑质量标准。

6.2质量验收

工程验收应在工程完工后进行，验收合格后方可交付使用。

6.3质量保证

乙方应提供工程质量保证书，并在保修期内承担工程质量责任。

8.合同工期

8.1工期安排

乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完工。

8.2工期延误

如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金按每日工程合同价的万分之五计算。

8.3工期提前

如乙方提前完成工程，经甲方验收合格后，甲方应给予乙方提前竣工奖励，奖励金额为工程合同价的千分之一。

9.合同变更

9.1变更原因

合同变更包括但不限于设计变更、工程量增减、不可抗力等因素。

9.2变更程序

任何合同变更均需经双方书面同意，并签订变更协议。

9.3变更费用

合同变更涉及的工程量、造价调整，按照实际发生和双方协商确定的原则执行。

10.合同解除

10.1解除原因

合同解除原因包括但不限于一方违约、不可抗力等。

10.2解除程序

任何一方提出解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。

10.3解除费用

11.违约责任

11.1违约情形

违约情形包括但不限于逾期付款、逾期交付工程、质量不合格等。

11.2违约责任

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

11.3违约赔偿

违约赔偿金额由双方协商确定，并可依法向仲裁机构或人民法院提起诉讼。

12.争议解决

12.1争议解决方式

争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼。