2024版木工班组劳务分包施工合同工期延误补偿协议.docxVIP

2024版木工班组劳务分包施工合同工期延误补偿协议

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同签订时间

1.2合同生效条件

1.3合同期限

2.施工内容与范围

2.1施工项目概述

2.2施工范围

2.3施工图纸及技术规范

3.工期及进度安排

3.1工期计划

3.2进度安排

3.3工期延误原因及责任划分

4.工期延误补偿

4.1补偿方式

4.2补偿金额计算方法

4.3补偿支付时间

5.施工质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验与验收

5.3质量问题处理

6.施工安全与环保

6.1安全生产责任

6.2安全防护措施

6.3环境保护要求

7.付款方式及结算

7.1付款方式

7.2结算方式

7.3付款时间

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约行为认定

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿标准

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止的程序

11.合同附件

11.1附件一：施工图纸及技术规范

11.2附件二：施工进度计划

11.3附件三：其他相关文件

12.合同变更

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3变更内容

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

13.3送达方式

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2合同份数及效力

14.3合同解释及适用法律

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同签订时间：本合同于2024年1月1日签订。

1.2合同生效条件：自合同双方签字盖章之日起生效。

1.3合同期限：本合同有效期为自合同生效之日起至2024年12月31日。

2.施工内容与范围

2.1施工项目概述：本合同涉及的施工项目为项目，包括但不限于木结构制作、安装及装修工程。

2.2施工范围：具体施工范围详见附件一《施工图纸及技术规范》。

2.3施工图纸及技术规范：施工图纸及技术规范作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

3.工期及进度安排

3.1工期计划：根据项目实际情况，本合同工期为180天。

3.2进度安排：具体进度安排详见附件二《施工进度计划》。

1.1因乙方原因导致的工期延误，由乙方自行承担；

1.2因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任，并给予乙方合理的工期补偿。

4.工期延误补偿

4.1.1每延误一天，甲方应向乙方支付相当于合同总价1%的补偿金；

4.1.2补偿金支付方式为按月结算，于次月第一个工作日支付。

4.2补偿金额计算方法：补偿金额计算公式为：延误天数×合同总价×1%。

4.3补偿支付时间：补偿金应在每月第一个工作日内支付。

5.施工质量要求

5.1质量标准：本工程质量应符合国家现行相关质量标准及设计要求。

5.2质量检验与验收：施工过程中，乙方应按照合同约定及国家相关标准进行自检，甲方有权进行抽检。

5.3质量问题处理：如发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至达到质量要求。

6.施工安全与环保

6.1安全生产责任：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员安全。

6.3环境保护要求：乙方应遵守国家环保法规，采取措施保护施工现场环境。

8.争议解决

8.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会；

8.2.2争议发生地所在地的仲裁委员会。

8.3争议解决程序：仲裁程序应按照所选仲裁委员会的仲裁规则进行。

9.违约责任

9.1.1乙方未按合同约定完成施工任务；

9.1.2甲方未按合同约定支付款项；

9.1.3双方违反合同约定的其他行为。

9.2.1修复或赔偿损失；

9.2.2支付违约金；

9.2.3采取补救措施。

9.3违约赔偿标准：违约赔偿标准应根据违约行为的具体情况和实际损失确定。

10.合同解除与终止

10.1.1双方协商一致；

10.1.2一方违约，另一方有权解除合同；

10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。

10.2.1合同期限届满；

10.2.2合同解除；

10.2.3双方达成终止合同协议。

10.3合同解除与终止的程序：合同解除或终止应书面通知对方，并办理相关手续。

11.合同附件

11.1附件一：施工图纸及技术规范；

11.2附件二：施工进度计划