2025建设工程施工合同(工程).docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

乙方（承包方）：

地址：

联系电话：

联系人：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项目的施工任务，双方经协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程质量标准：

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价格包含：

2.3合同价格支付方式：

第三条工期

3.1合同约定的工期为天。

3.2开工日期：

3.3竣工日期：

第四条质量与验收

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收方式：

4.3工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。

第五条违约责任

5.1乙方如未能按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。

5.2甲方如未能按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订日期：

注意事项：

1.合同双方应确保填写的信息真实、完整、准确，如有虚假陈述或隐瞒重要信息，应承担相应法律责任。

解决办法：双方应认真核实合同填写的内容，如有疑问，可要求对方提供相关证明材料，确保信息的真实性。

2.合同双方应遵循国家相关法律法规，不得违反国家政策和社会公共利益。

解决办法：双方应了解并遵守国家相关法律法规，确保合同内容符合国家政策和社会公共利益。如发生违法行为，应立即终止合同执行，并承担相应法律责任。

3.合同双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。

解决办法：双方应认真履行合同约定的条款，如有变更或解除合同的需求，应通过友好协商达成一致，并签订书面协议。

4.合同双方应妥善保管合同副本，不得泄露合同内容给第三方。

解决办法：双方应采取适当措施保管合同副本，防止合同内容泄露。如发生泄露，应及时采取补救措施，并追究泄露方责任。

5.合同双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。

解决办法：双方在发生争议时，应及时沟通，充分表达各自意见，寻求共识，通过友好协商解决争议。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指承担建设工程项目投资、组织、管理和监督的单位或个人。

2.承包方（乙方）：指承担建设工程项目施工任务的单位或个人。

3.合同总价：指双方约定的承包方完成工程所需支付的金额，包括工程成本、利润及税费等。

4.工期：指承包方完成工程所需的时间，自开工之日起至竣工交付之日止。

5.质量标准：指国家或行业规定的工程质量要求，包括工程的安全、适用、经济、美观等方面。

6.违约责任：指合同一方或双方未履行合同约定的义务，应承担的违约责任和损失赔偿责任。

7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决争议的方式。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同，包括但不限于房屋建筑工程、市政基础设施工程、道路桥梁工程、水利工程、电力工程等。

2.适用于承包方为具有相应施工资质的法人或其他组织。

补充条款：

1.工程变更条款：双方同意，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，应签订书面变更协议，明确变更内容和价款。

2.不可抗力条款：双方同意，因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，根据不可抗力的影响，相应减轻或免除违约方的责任。

3.保密条款：双方同意，在合同履行过程中，对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

4.争议解决条款：双方同意，如在合同履行过程中发生争议，通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

附件列表：