2024版开发商与建筑商生物质能发电工程施工合同范本.docxVIP

2024版开发商与建筑商生物质能发电工程施工合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1开发商名称及信息

1.2建筑商名称及信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.工程设计

3.1设计单位

3.2设计内容

3.3设计图纸及资料

4.工程施工

4.1施工单位

4.2施工范围

4.3施工期限

4.4施工组织设计

5.工程质量及验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3验收标准

6.工程进度

6.1进度计划

6.2进度调整

6.3进度违约责任

7.工程造价及支付

7.1工程造价确定方式

7.2工程造价组成

7.3工程款支付方式

7.4工程款支付节点

8.工程变更及索赔

8.1工程变更程序

8.2工程变更原因

8.3工程变更费用

8.4索赔处理

9.保险及安全

9.1保险种类

9.2保险责任

9.3安全生产责任

10.环境保护

10.1环保要求

10.2环保措施

10.3环保责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约责任追究

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

13.3合同解除后的责任

14.合同生效及其他

14.1合同生效日期

14.2合同附件

14.3其他约定

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1开发商名称：房地产开发有限公司

1.1.1注册地址：市区路号

1.1.2法定代表人：

1.1.3联系电话：138

1.2建筑商名称：建筑工程有限公司

1.2.1注册地址：市区路号

1.2.2法定代表人：

1.2.3联系电话：1395678

第二条工程概况

2.1工程名称：生物质能发电工程项目

2.2工程地点：市区生物质能发电厂

2.3工程规模：总装机容量为兆瓦

2.4工程内容：包括生物质能发电厂的建设、安装、调试及试运行等

第三条工程设计

3.1设计单位：工程设计研究院

3.2设计内容：包括生物质能发电厂的建筑、结构、电气、热力、环保等设计

3.3设计图纸及资料：包括但不限于施工图、设计说明书、材料清单等

第四条工程施工

4.1施工单位：建筑工程有限公司

4.2施工范围：按照设计图纸及资料进行生物质能发电厂的施工建设

4.3施工期限：自合同签订之日起至2025年12月31日

4.4施工组织设计：施工单位需在合同签订后30日内提交施工组织设计

第五条工程质量及验收

5.1质量标准：按照国家相关标准及行业标准执行

5.2验收程序：工程完工后，由开发商组织相关单位进行验收

5.3验收标准：达到设计要求，符合国家及行业标准

第六条工程进度

6.1进度计划：详见附件一《工程进度计划表》

6.2进度调整：如遇不可抗力或设计变更等情况，经双方协商一致，可调整进度计划

6.3进度违约责任：如施工单位未按进度计划完成工程，每逾期一天，应向开发商支付合同总价款的1‰作为违约金

第七条工程造价及支付

7.1工程造价确定方式：按照设计图纸及资料，结合市场行情及双方协商确定

7.2工程造价组成：包括但不限于建筑安装工程费、设备购置费、材料费、人工费等

7.3工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点详见附件二《工程款支付计划表》

7.4工程款支付节点：根据工程进度，按月支付工程款，每月支付比例为已完工程量的10%

第八条工程变更及索赔

8.1工程变更程序：任何一方提出工程变更，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后，方可进行变更

8.2工程变更原因：包括设计变更、施工条件变更、政策法规变更等

8.3工程变更费用：变更费用按实际发生计算，由责任方承担

8.4索赔处理：任何一方认为对方违约，需提出索赔申请，经双方协商一致后，由违约方承担相应责任

第九条保险及安全

9.1保险种类：包括建筑工程一切险、第三方责任险、意外伤害险等

9.2保险责任：按照保险合同约定执行

9.3安全生产责任：双方均应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全

第十条环境保护

10.1环保要求：遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不产生环境污染

10.2环保措施：采取有效措施控制施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染

10.3环保责任：如因施工造成环境污染，由责任方承担相应责任

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁

11.2争议解决机构：仲裁委员会

11.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则执行

第十二条违约责任

12