古建牌坊施工合同书2024年.docxVIP

?古建牌坊施工合同书2024年

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：_______古建牌坊施工项目

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：包括但不限于古建牌坊的设计、施工、安装、调试、验收及售后服务等。

1.4工程面积/规模：____________________

1.5工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：________元。

第二条工程施工及验收

2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范要求进行施工。

2.2乙方应在合同约定的工期内完成工程，工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

2.3乙方应确保施工质量，符合国家相关质量标准。工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料。

2.4工程验收标准：按照国家相关验收规范及甲方要求执行。

2.5乙方应在工程验收合格后_______日内，向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、验收报告、施工合同等。

第三条工程款项支付

3.1甲方应在合同签订后_______日内，向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。

3.2乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在验收合格后_______日内支付合同总价款的_______%。

3.3乙方提交完整的施工资料并经甲方确认后，甲方应在确认后_______日内支付合同总价款的_______%。

3.4乙方完成售后服务及保修期结束后，甲方应在保修期届满后_______日内支付合同总价款的_______%。

第四条违约责任

4.1任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。

4.2若乙方未能按照约定工期完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金，违约金为合同总价款的_______%。

4.3若乙方施工质量不符合国家相关标准，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。

第五条争议解决

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。

6.3本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同主体的合法性。

2.工程概况：详细描述工程名称、地点、内容、规模和预算，确保工程内容的准确性和完整性。

3.工程施工及验收：明确施工质量标准、工期、验收标准和资料提交要求，保障工程质量。

4.工程款项支付：明确各阶段款项支付的比例和期限，预防支付纠纷。

5.违约责任：明确违约金的比例和计算方式，保障双方权益。

6.争议解决：约定争议解决方式和法院管辖，为可能出现的争议提供解决途径。

7.合同生效及有效期：明确合同生效时间和有效期限，确保合同的法律效力。

解决办法：

1.协商解决：双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中的问题。

2.补充协议：对于合同未尽事宜，可签订补充协议，以补充和完善合同内容。

3.法律诉讼：若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.合同主体：指参与合同签订的双方或多方，具有合同权利和义务的法人或自然人。

2.预付款：指合同履行前，甲方预先支付给乙方的部分款项，作为工程启动的经费。

3.违约责任：指合同当事人未能履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。

4.违约金：指合同当事人因违约所应支付给对方的一定金额，作为对对方损失的赔偿。

5.争议解决：指合同履行过程中，双方对合同条款的理解或履行产生分歧时，采取的解决方式。

6.补充协议：指对已签订的合同进行补充和完善的协议，具有与原合同同等的法律效力。

7.诉讼：指合同当事人因合同争议无法协商解决，向人民法院提起的请求法院审理并作出裁判的行为。

特殊应用场合及补充条款：

1.场合：古建牌坊施工涉及文化遗产保护

补充条款：考虑到古建牌坊可能属于文化遗产的一部分，双方同意在施工过程中，乙方需遵守相关文化遗产保护法律法规，并采取必要的保护措施，确保施工不对古建筑的原貌造成