供暖工程施工合同7篇.docxVIP

供暖工程施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：________

承包方（乙方）：________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：________

2.工程地点：________

3.工程承包方式：________

4.工程范围和内容：________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：甲方在合同签订后，因故不能按时开工；工程项目范围增加；重大设计变更；停电、停水、停气等原因造成停工。

第三条工程质量和验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术规范和甲方代表依据合同条款的规定进行验收。

4.验收不合格，乙方应返工或修改，并承担修改或返工的费用。

5.验收中如发现有不符合质量要求的工程项目，需要返工或修改时，双方应协商处理。乙方在修改或返工过程中，所发生的材料费、人工费及其他有关费用，由乙方自行承担。

6.乙方在竣工验收合格后，应提交所有竣工资料，包括竣工图、竣工资料等，并办理移交手续。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币______元（大写：______元）。

2.支付方式：______。

3.乙方在竣工验收合格后，提交所有竣工资料，办理移交手续，甲方在收到乙方竣工资料后______天内支付工程尾款。

4.乙方在施工过程中，如因甲方原因造成停工或拖延工期，甲方应支付乙方相应的停工费用或增加的费用。

5.乙方在竣工验收合格后，甲方应支付乙方的保修费用。保修期限和保修费用在保修合同中约定。

第五条保修条款

1.保修期限：本工程的保修期限为______年。在保修期限内，乙方应对由于设计、材料、施工等原因造成的质量问题进行无偿维修。

2.保修范围：本工程的保修范围包括所有建筑物的主体结构、外墙、屋面、水电设备以及双方约定的其他项目。

3.保修费用：保修费用由乙方承担。甲方在保修期内有权要求乙方进行无偿维修。若因维修给甲方造成其他损失，乙方应予以赔偿。

4.保修实施：在保修期内，甲方应定期对工程进行巡查，发现问题后及时向乙方提出维修要求。乙方应在接到维修通知后尽快安排人员进行维修。

5.保修终止：保修期满，双方应共同对工程的保修情况进行检查确认。如确认无质量问题，双方可终止保修合同。如仍有质量问题未解决，双方应协商进一步的处理措施。

第六条违约责任及赔偿损失条款

1.甲方若不按合同约定支付工程款项或无故拖延工期，应承担相应的违约责任并赔偿由此给乙方造成的全部损失。损失包括但不限于未支付的工资、材料款、租赁费用等。

2.乙方若不能按合同约定完成施工任务或施工质量达不到标准要求，应承担相应的违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。损失包括但不限于未按时完成施工任务导致的工期延误、施工质量问题导致的额外费用等。

3.如因一方原因导致合同无法继续履行或提前终止，违约方应赔偿另一方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于已完成工作的费用、未使用完的材料费用等。

4.在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致一方无法按时履行合同义务，该方应尽快通知另一方，并共同协商解决方案。在此期间，双方应互相支持、互相配合，共同应对不可抗力带来的挑战。如因不可抗力导致合同无法继续履行或提前终止，双方均不承担违约责任。但违约方仍应赔偿另一方因此遭受的实际损失。具体损失范围应根据实际情况进行协商确定。

第七条合同争议解决条款

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并按照法院的要求提供相关证据材料。法院作出的判决结果对双方都具有法律效力。若一方不履行判决义务，另一方可以向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中所产生的费用由违约方承担。

2.合同争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。若争议解决