弱电监控施工合同模板新8篇.docxVIP

弱电监控施工合同模板新8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为：_________天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期：_________年_________月_________日，计划完工日期：_________年_________月_________日。

3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总价为：_________元人民币（￥_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良），符合业主与甲方签订的施工合同的质量要求。

2.验收标准和方法：按照《建筑电气工程施工及质量验收规范》GB50303-2002和《北京市建设工程质量验收规范》DB11/T695-2024执行。

第五条双方负责事项

1.甲方责任：

（1）办理施工许可证和规划许可证，并承担相关费用。确保工程开工手续完备。

（2）提供施工图纸和技术资料，并承担相关费用。确保乙方能够准确施工。

（3）负责协调与业主的关系，确保乙方能够顺利施工。

（4）负责解决施工期间的水、电等供应问题，并承担相关费用。确保乙方能够正常施工。

2.乙方责任：

（1）按照施工图纸和技术资料的要求，确保施工质量达到合格（优良）标准。

（2）在施工过程中，确保安全生产，防止火灾和其他安全事故的发生。如发生安全事故，由此造成的损失由乙方承担。

（3）确保施工进度符合甲方要求，按时完成施工任务。如因乙方原因延误工期，由此造成的损失由乙方承担。

（4）在验收时，确保所有验收项目均达到合格（优良）标准。如因乙方原因导致验收不合格，由此造成的损失由乙方承担。

第六条违约责任和奖惩措施

1.甲方违约责任：甲方未能按时支付工程进度款或未能按时交付施工图纸和技术资料，由此导致的工期延误和损失由甲方承担。甲方未能按照合同约定履行其他义务，由此导致的损失由甲方承担。

2.乙方违约责任：乙方未能按时完成施工任务或施工质量达不到合格（优良）标准，由此导致的损失由乙方承担。乙方未能按照合同约定履行其他义务，由此导致的损失由乙方承担。

3.奖惩措施：对于在施工中表现突出的班组或个人，甲方可给予一定的奖励。对于在施工中存在严重质量问题或安全事故的班组或个人，甲方可给予一定的处罚。具体奖惩措施由甲方根据实际情况制定并执行。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保施工任务的顺利完成。

2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要终止合同，双方应协商达成一致意见后终止合同关系。在合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益不受损失。

3.若一方违反合同约定或法律法规规定，导致合同无法继续履行，另一方有权依法解除合同并要求对方承担相应责任。

第八条争议解决及法律适用

1.本合同的订立、生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规的规定。双方应遵守相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并承担相应的法律责任。

3.本合同的修改、补充或废止均应以书面形式进行并经过双方签字确认方为有效。修改、补充或废止后的合同内容应视为原合同的一部分并具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方弱电监控工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模