2024年标准建筑工程施工合同范文6篇.docxVIP

2024年标准建筑工程施工合同范文6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.设计要求：[设计要求]

二、工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]日历天。

三、质量标准和要求

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.技术要求：[技术要求]

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]元。大写：[合同价款大写]元。

2.支付方式：[支付方式]

五、违约责任

1.甲方违约责任：[甲方违约责任]

2.乙方违约责任：[乙方违约责任]

六、其他约定事项

1.安全施工：乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2.文明施工：乙方应严格遵守文明施工规定，随时保持施工现场的整洁，并承担因违反文明施工规定造成的损失和罚款。

3.竣工验收：工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术要求和设计变更为依据，按照国家现行施工质量验收规范执行。验收合格后，双方应在验收记录上签字。

4.争议解决：如双方就本合同发生争议，应首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。

5.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格后，自动终止。

七、附图及附件

1.施工图纸：[施工图纸描述]

2.设计变更：[设计变更描述]

3.其他附件：[其他附件描述]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

签字盖章：__________日期：__________

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

签字盖章：__________日期：__________

篇2

建筑工程施工合同

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议，以明确双方的权利义务。本合同经双方同意签订并生效后互相遵守。合同条款如下：

一、工程概况

工程名称：[工程名称]。

工程地点：[工程地点]。

工程规模：[工程规模描述]。

承包范围：[具体承包范围描述]。

承包方式：[具体承包方式描述]。

质量要求：[质量标准要求]。

开工日期：XXXX年XX月XX日。合同竣工日期为XXXX年XX月XX日。如遇特殊因素可顺延。实际竣工日以验收通过日为准。具体工期进度可依据甲方施工进度计划调整而定。合同总日历工期天数XX天。由于乙方原因造成工期延误，按每延误一天罚款合同总价万分之二考核，工期顺延必须提前办理审批手续并获得甲方批准认可。若乙方延误工期超过合同规定工期十天以上时，甲方有权终止本合同并追究乙方违约责任及损失赔偿。若甲方原因导致工期延误一天以上时，工期顺延且不作违约处理。若因甲方原因造成停工连续超过一个月时，乙方可向甲方提出索赔要求，并报现场签证解决。因不可抗拒因素造成延误工期时，甲乙双方根据实际情况协商解决工期顺延问题。

篇3

合同编号：[合同编号]

发包方：[发包方公司名称]

承包方：[承包方公司名称]

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

签约时间：2024年5月10日

签约地点：[签约地点]

一、工程概况

本工程为[工程类型]，位于[工程地点]。本次招标范围包括[招标范围具体内容]，具体细节如下：

1.建筑面积：[建筑面积]平方米

2.结构形式：[结构形式]

3.设计标准：[设计标准]

4.施工周期：[施工周期]个月

5.投资金额：[投资金额]元

二、发包方职