水电班组清包工合同8篇.docx

水电班组清包工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、安全和进度，就本工程水电班组清包工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：水电班组清包工，包括给水、排水、电气等工程的安装和维护。

二、合同工期

1.承包方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.如遇下列情况，工期可相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）甲方原因造成停工；

（3）设计变更或工程量增加。

三、工程质量

1.承包方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。承包方应积极配合，确保工程质量符合要求。

四、合同价款及支付方式

1.本工程水电班组清包工的合同价款为人民币_________元整（￥_________）。该价款已包含完成本合同所有工作内容的费用。

2.支付方式：签订合同后，甲方应支付乙方合同价款的_________%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。具体支付时间和金额如下：

（1）预付款：_________元整（￥_________）；

（2）剩余款项：_________元整（￥_________）。

五、安全生产与文明施工

1.承包方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定，确保施工过程中的安全。

2.承包方应建立健全安全生产和文明施工管理制度，加强现场施工管理，确保施工顺利进行。

3.如因承包方原因造成安全事故或文明施工问题，承包方应承担相应责任并赔偿因此造成的损失。

六、违约责任

1.承包方如未能按合同约定完成施工任务，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体违约责任包括但不限于：工期延误违约金、质量不符合要求违约金等。具体金额根据违约情况而定。

2.甲方如未能按合同约定支付合同价款，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。具体违约责任包括但不限于：逾期付款利息等。具体金额根据违约情况而定。

七、争议解决方式

本合同的争议解决方式包括协商解决和诉讼解决两种方式。首先，双方应尝试通过友好协商解决争议；如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的公正处理。同时，双方应尊重法院的判决结果，并按照判决结果履行相应的义务。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所规定的义务和责任。任何一方不得擅自变更或解除本合同，如需变更或解除，应经双方协商一致后书面确认。

2.合同终止时，承包方应确保所有施工内容均已完成并验收合格。同时，承包方应配合甲方进行工程结算和资料移交等工作。如因承包方原因造成合同无法按时终止，承包方应承担相应责任并赔偿甲方因此造成的损失。具体金额根据违约情况而定。

九、其他约定事项

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的附件包括施工图纸、技术要求等文件，双方应妥善保管和使用这些文件。如需修改或补充相关文件，应经双方协商一致后书面确认。修改或补充的文件与原始文件具有同等法律效力。

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就班组清包工事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

第二条承包范围及要求

1.承包范围：__________

2.承包要求：__________

第三条承包方式及工期

1.承包方式：__________

2.工期：__________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量：__________

2.验收标准：__________

第五条合同价款及支付方式

1.合同价款：__________

2.支付方式：__________

第六条甲方责任及义务

1.负责办理有关建设