建设工程施工合同的主要作用2024年.docxVIP

?建设工程施工合同的主要作用2024年

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同范围

2.1本合同范围包括：__________

2.2本合同范围不包括：__________

三、合同价格及支付

3.1合同总价：本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

（1）预付款：__________%

（2）进度款：__________%

（3）结算款：__________%

3.3支付期限：发包人应在收到承包人提交的符合合同约定的付款申请后__________日内支付相应款项。

四、施工期限

4.1本工程计划开工日期：__________

4.2本工程计划竣工日期：__________

4.3由于不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决。

五、质量标准

5.1本工程应按照__________标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。

5.2工程质量不符合约定标准的，承包人应无条件返工，直至达到约定标准。

六、双方的权利与义务

6.1发包人权利与义务：

（1）负责提供施工所需的场地、资料、图纸等。

（2）对工程进度、质量进行监督检查。

（3）按时支付合同约定的工程款项。

6.2承包人权利与义务：

（1）严格按照合同约定进行施工。

（2）确保工程质量和安全。

（3）按时完成工程进度，并提交相关资料。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

7.2由于不可抗力等原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、合同变更与解除

9.1双方同意，合同的变更或解除必须采用书面形式，经双方确认后生效。

9.2合同变更或解除后，双方应按照约定办理相关手续。

十、其他约定

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________

承包人（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.注意事项：合同签订前，双方应对工程内容、范围、价格、支付方式、工期等关键条款进行充分沟通和确认。

解决办法：在签订合同前，双方应进行多轮谈判和协商，确保合同条款明确、具体、可操作。

法律名词解释：

工程内容：指合同规定的承包人需完成的施工任务的具体内容。

范围：指合同规定的承包人施工的具体范围，包括包含和不包含的项目。

2.注意事项：合同中关于质量标准的规定需要明确、具体。

解决办法：在合同中详细列明所适用的国家或行业标准，并对工程质量不合格的后果作出明确规定。

法律名词解释：

质量标准：指合同规定的工程应达到的质量要求，通常参照国家或行业标准确定。

3.注意事项：合同中关于工期延误的处理方式需提前约定。

解决办法：在合同中设立专门条款，对工期延误的原因进行分类，并约定相应的处理办法。

法律名词解释：

工期：指合同约定的承包人完成工程的时间期限。

不可抗力：指无法预见、无法避免并不能克服的客观情况，如自然灾害等。

4.注意事项：合同双方的违约责任和争议解决方式需明确。

解决办法：在合同中明确违约责任的具体承担方式，如违约金的比例，并约定争议解决的具体途径和地点。

法律名词解释：

违约责任：指合同一方因违反合同约定而应承担的法律责任。

争议解决：指合同双方在履行合同过程中产生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、诉讼等。

5.注意事项：合同变更或解除的条件和程序需在合同中明确规定。

解决办法：设立专条明确合同变更或解除的条件，以及必须遵循的程序。

法律名词解释：

合同变更：指合同双方对已成立的合同内容进行修改或补充。

合同解除：指合同双方提前终止合同效力的行为。

1.特殊场合：如果工程地点在环境敏感区域，比如自然保护区附近。

补充条款：乙方在施工过程中必须遵守相关的环保法规，采取特殊措施保护环境，防止施工对生态环境造成损害。

场景一：

如果你的工程在一片美丽的自然公园旁边，我们得加一条：乙方得特别小心，确保施工不会弄脏了公园的小溪，也不会吓到公园里的小动物。

2.特殊场合：工程需要在雨季或者冬季等恶劣天气条件下施工。

补充条款：由于不可抗力导致的工期延误，乙方不承担违约责任，甲方应根