建设工程施工总分包合同2024年.docxVIP

?建设工程施工总分包合同2024年

合同编号：__________

鉴于甲方作为建设工程项目的发包方，需将建设工程项目施工任务发包给具备相应资质的总包方，总包方经甲方同意将部分施工任务分包给具备相应资质的分包方，为确保工程质量和工程进度，明确各方的权利、义务和责任，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程内容：________________

1.4工程面积：________________

1.5工程结构：________________

1.6工程投资：________________

1.7工程质量标准：________________

第二条工程承包范围

（1）土建工程：________________

（2）安装工程：________________

（3）装饰装修工程：________________

（4）其他工程：________________

（1）________________

（2）________________

（3）________________

第三条工程期限

3.1本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为____个月。

3.2乙方应确保分包工程在总工期内完成，具体进度安排详见附件。

第四条工程造价及支付

4.1工程造价

（1）总包工程造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

（2）分包工程造价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

4.2工程进度款支付

（1）甲方应在工程进度达到____%时，向乙方支付相应进度款。

（2）乙方应在工程进度达到____%时，向丙方支付相应进度款。

4.3工程结算

（1）工程竣工验收合格后，甲、乙、丙三方应在____个工作日内完成工程结算。

（2）结算完成后，甲方向乙方支付剩余工程款，乙方向丙方支付剩余工程款。

第五条质量与安全

5.1乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。

5.2乙方应对分包工程的质量、安全承担连带责任，对分包方的施工行为进行监督和管理。

5.3丙方应遵守国家及地方相关法律法规、规范和标准，确保分包工程质量符合合同约定的质量标准。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2乙方未按照约定完成总包工程，每逾期一日，应向甲方支付总包工程造价的____%作为违约金。

6.3丙方未按照约定完成分包工程，每逾期一日，应向乙方支付分包工程造价的____%作为违约金。

第七条争议解决

7.1本合同在履行过程中，如发生争议，各方应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式肆份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

签订日期：________________

注意事项：

1.权利与义务明确：合同各方应明确自身的权利与义务，确保工程顺利进行，避免日后产生纠纷。

法律名词解释：权利是指合同主体依据合同享有的合法利益；义务是指合同主体根据合同约定应承担的责任。

2.工程质量和安全：乙方和丙方应确保施工质量和安全，符合国家及地方相关法律法规、规范和标准。

法律名词解释：工程质量是指工程满足设计、施工及验收标准的能力；工程安全是指施工过程中保障人员、设备、环境安全的能力。

3.工程进度和支付：各方应严格按照合同约定的工程进度和支付条款执行，确保工程款的及时支付。

法律名词解释：工程进度是指工程按照预定计划推进的速度；工程支付是指按照合同约定，对已完成工程部分支付相应款项。

4.违约责任：各方应严格遵守合同约定，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。

法律名词解释：违约责任是指合同主体违反合同约定，依法应承担的民事责任。

解决办法：

1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，各方应通过友好协商解决。

法律名词解释：协商解决是指合同各方在平等、自愿、公平的基础上，通过对话、商讨等方式解决争议。

2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词解释：法律途径是指合同各方在协商解决不成时，依据法律法规，通过法定程序解决争议的方式。人民法院是指我国的国