建设工程施工三方协议书甲方直接分包5篇.docx

建设工程施工三方协议书甲方直接分包5篇

篇1

协议编号：[协议编号]

协议正文：

一、协议目的

本协议旨在明确建设工程施工过程中甲方直接分包的相关事项，确保施工顺利进行，保障各方的合法权益。

二、协议背景

鉴于甲方需要将其承建的建设工程中的部分项目分包给乙方施工，乙方同意接受甲方的分包请求，丙方作为施工监理单位，将对施工过程进行监督。为明确各方职责和权益，特签订本协议。

三、协议内容

1.分包项目与范围

甲方将建设工程中的[项目名称]项目分包给乙方施工。具体施工范围包括但不限于[具体施工范围]。乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.施工期限与进度

乙方应在签订本协议后尽快组织人员进场施工，确保施工进度符合甲方要求。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。乙方应积极配合，确保施工期限按时完成。

3.工程质量与验收

乙方应确保施工质量符合相关标准和甲方要求。施工完成后，甲方有权进行验收，并提出整改意见。乙方应按照甲方要求进行整改，确保工程质量达到合格标准。

4.付款与结算

甲方应按约定向乙方支付施工款项。具体付款方式和结算方式应根据施工进度和验收结果进行确定。乙方应提供必要的票据和凭证供甲方审核。

5.违约责任

如乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或扣除相应款项作为违约金。

6.其他约定

（1）本协议未尽事宜，由各方协商解决。如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

（2）本协议自各方签字盖章之日起生效。协议生效后，各方应认真履行协议义务，确保施工顺利进行。

（3）本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：[甲方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字盖章）：[乙方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

丙方（签字盖章）：[丙方公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

协议签订日期：XXXX年XX月XX日

协议生效日期：XXXX年XX月XX日

协议签订地点：XXX

甲方（发包人）：XXX，地址：XXX，联系电话：XXX。

乙方（承包人）：XXX，地址：XXX，联系电话：XXX。

丙方（分包人）：XXX，地址：XXX，联系电话：XXX。

鉴于甲方与乙方签订了建设工程施工合同，甲方现决定直接分包部分工程给丙方。为明确各方权利义务，确保工程顺利进行，特签订本协议。

一、协议标的

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程内容：XXX

4.工程期限：自协议生效之日起至XXXX年XX月XX日

5.工程价款：人民币XXX元（大写：XXX元整）

二、甲方权利义务

1.甲方有权直接分包部分工程给丙方，并有权监督丙方的施工质量和进度。

2.甲方应按时向丙方支付工程价款。

3.甲方应协助丙方解决施工中的相关问题。

三、乙方权利义务

1.乙方应确保工程的顺利进行，并提供必要的支持和协助。

2.乙方应对丙方的施工质量和进度进行监督和管理。

3.乙方应确保工程价款的按时支付。

四、丙方权利义务

1.丙方应按时进场施工，并确保施工质量和进度符合协议要求。

2.丙方应接受甲方和乙方的监督和管理。

3.丙方应确保施工场地的安全文明施工。

五、违约责任

1.甲方未按时支付工程价款的，应自逾期之日起按日向丙方支付违约金，违约金为应付未付金额的万分之五。

2.乙方未履行协议义务的，应承担相应的违约责任。

3.丙方未按时进场施工或施工质量和进度不符合协议要求的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.甲方、乙方和丙方应友好协商解决协议履行过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.仲裁机构或法院应根据协议约定和相关法律法规进行裁决。

3.仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

七、协议生效与终止

1.协议自三方签字盖章之日起生效。

2.协议生效后，未经三方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议，应书面通知其他方，并承担相应的违约责任。

3.协议终止时，甲方和乙方应确保丙方的施工价款得到支付，并办理相关结算手续。同时，丙方应确保施工场地的安全文明施工。

4.协议终止后，