太阳能路灯安装调试劳务分包合同7篇.docxVIP

太阳能路灯安装调试劳务分包合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就太阳能路灯安装调试劳务分包给乙方，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：太阳能路灯安装调试工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：太阳能路灯的安装与调试

4.工程数量：具体数量根据实际安装情况确定

二、承包方式

2.乙方负责提供安装所需的全部人力和物力资源，并按照甲方的要求进行安装调试。

3.甲方负责提供太阳能路灯设备，并确保设备的性能和质量。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场安装调试，具体工期根据甲方要求确定。

2.乙方应确保在工期内完成安装调试任务，并确保太阳能路灯的正常使用。

四、劳务报酬及支付方式

1.乙方完成太阳能路灯安装调试任务后，甲方将按照实际安装调试验收合格的太阳能路灯数量向乙方支付劳务报酬。具体报酬标准根据市场价格和双方协商确定。

2.甲方将在验收合格后尽快完成劳务报酬的支付，确保乙方的合法权益。

五、质量标准和验收方式

1.乙方应确保太阳能路灯的安装调试符合相关质量标准和要求。具体质量标准根据甲方要求和行业标准确定。

2.甲方将在安装调试验收时对太阳能路灯进行严格的检查，确保质量合格。验收方式包括现场验收和远程监控验收等。

3.如果验收不合格，乙方应负责进行整改，并承担相应的费用和责任。

六、安全施工及违约责任

1.乙方应确保在施工过程中遵守安全施工规范，确保施工人员的安全健康。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和费用。

2.如果乙方未能按照合同约定完成安装调试任务或未能达到质量标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。同时，甲方有权要求乙方进行整改或重新安装。

3.如果甲方未能按照合同约定支付劳务报酬或未能提供必要的支持和资源，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

七、争议解决及法律适用

1.如果双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定。同时，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼的顺利进行。判决后，双方应遵守法院判决结果并履行相应的义务。如果一方不履行判决结果导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任和费用。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就太阳能路灯安装调试劳务分包给乙方施工，经甲乙双方协商同意，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

2.工程地点：_________市_________区（县）_________路（街）_________号

3.工程规模：本工程包括太阳能路灯的安装和调试，具体规格和数量根据甲方提供的清单和要求执行。

二、承包方式

1.乙方采用包清工的方式承包太阳能路灯安装调试劳务分包工程，包括但不限于以下内容：

（1）太阳能路灯的安装；

（2）太阳能路灯的调试；

（3）太阳能路灯的验收；

（4）太阳能路灯的维护。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成太阳能路灯的安装调试工作。在调试过程中，乙方需确保太阳能路灯的运行稳定、安全可靠。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保在约定工期内完成安装调试任务。具体工期要求如下：

（1）太阳能路灯安装完成时间：_________年_________月_________日；

（2）太阳能路灯调试完成时间：_________年_________月_________日。

2.乙方在施工中应合理安排进度，确保工期按时完成。如遇特殊情况需调整工期，乙方应提前与甲方协商，并获得甲方的同意。

四、质量标准

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保太阳能路灯的安装调试质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应建立健全的质量控制体系，确保每一道工序都符合质量要求。如发现质量问题或隐患，乙方应及时处理并记录下来。

3.乙方应在施工完成后进行质量自检，确保质量合格后方可向甲方提交验收申请。甲方将在收到申请后进行验收，验