- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
专用施工合同范本2025年通用
合同编号:__________
合同双方:
甲方:
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系方式:__________
乙方:
名称:__________
地址:__________
法定代表人:__________
联系方式:__________
鉴于甲方为合同项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,签订本专用施工合同,共同完成合同项目。
一、合同项目概述
1.1项目名称:__________
1.2项目地点:__________
1.3项目规模:__________
1.4项目工期:__________
1.5项目质量标准:__________
二、合同内容与范围
2.1乙方承担本合同项目的施工任务,按照合同约定完成施工图纸和工程量清单所列明的全部工程内容。
2.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求,完成施工任务,并承担相应的施工责任。
2.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规,严格执行合同约定的各项条款。
三、合同价格与支付
3.1本合同总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2甲方按照合同约定的付款节点和比例,向乙方支付合同价款。具体支付方式如下:
(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款;
(2)工程进度达到__________%时,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款;
(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。
3.3乙方应开具合法、有效的税务发票,甲方按照有关规定予以报销。
四、工期与进度
4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
4.2乙方应按照甲方和监理单位的要求,及时提供施工进度报告,确保工程顺利进行。
五、质量与验收
5.1乙方应保证施工质量,符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。
5.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到__________%时进行,最终验收在工程完工后进行。
5.3乙方应配合甲方和监理单位进行工程验收,对验收不合格的部分进行整改,直至达到合同约定的质量标准。
六、安全与环保
6.1乙方应严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定,确保施工过程中的安全生产。
6.2乙方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染,确保工程环保达标。
七、违约责任
7.1乙方如违反合同约定,导致工期延误、工程质量不合格等,应承担相应的违约责任。
7.2甲方如未按约定时间支付合同价款,应支付乙方违约金,违约金计算方式为:__________。
八、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格并支付完毕尾款之日终止。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________
签订日期:__________年__________月__________日
一、附件列表:
1.施工图纸
2.工程量清单
3.施工方案
4.安全生产措施
5.环保措施
6.工程验收标准
7.税务发票
8.付款凭证
9.违约金计算公式
二、违约行为及认定:
1.工期延误:乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。
2.工程质量不合格:乙方施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。
3.安全生产违规:乙方未严格执行国家及地方关于安全生产的法律、法规和规定。
4.环保不达标:乙方未采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。
5.未按约定支付价款:甲方未按合同约定的时间支付合同价款。
三、法律名词及解释:
1.专用施工合同:指双方针对特定工程签订的具有明确工程内容、工期、质量、安全等要求的施工合同。
2.违约金:指一方未履行合同约定的义务,按照约定向另一方支付的赔偿金。
3.工期延误:指施工过程中,乙方未按照合同约定的时间完成施工任务。
4.工程质量不合格:指施工的工程不符合国家及地方相关法律法规、行业标准及合同约定的质量要求。
5.安全生产:指在施工过程中,采取一系列措施确保人员生命安全和设备完好。
6.环保措施
文档评论(0)