常用版内部承包合同样本6篇.docx

常用版内部承包合同样本6篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承包甲方XXX项目工程达成如下协议：

一、承包事项

乙方承包甲方XXX项目工程，包括XXX、XXX、XXX等。具体承包范围根据甲方提供的施工图纸和变更签证单确定。

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程。乙方需按照甲方提供的施工图纸和变更签证单的要求，自行采购材料、组织人员施工，确保工程质量符合相关标准和要求。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本工程合同价款为人民币XXX元整（￥XXX），具体金额根据甲方提供的施工图纸和变更签证单确定。

2.支付方式：乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方将合同价款一次性支付至乙方指定账户。若工程存在质量问题或未按时完成，甲方有权拒绝支付或扣除相应款项。

四、工期及质量要求

1.工期要求：乙方需在签订合同后尽快进场施工，确保工程在约定时间内完成。若因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

2.质量要求：乙方需确保工程质量符合相关标准和要求，包括材料的选择、施工人员的技能水平等。若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担相应的赔偿责任。

五、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：若一方违反本合同的约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方违约行为的严重程度和给守约方造成的实际损失确定。

2.赔偿标准：若因一方违约导致另一方产生经济损失，违约方需按照实际损失进行赔偿。若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方需承担相应的赔偿责任。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：若双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地法院。若乙方在异地施工，双方可协商确定管辖法院。但无论协商结果如何，甲方所在地法院始终享有管辖权。

七、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。若一方未签字盖章，则本合同不生效。

2.合同终止条件：若一方违反本合同的约定或发生不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商终止本合同。协商不成时，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼要求终止合同。但无论协商结果如何，甲方所在地法院始终享有管辖权。同时，在合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

八、其他约定事项

1.保密义务：双方应对本合同内容及工程实施过程中的相关信息保密，不得向第三方泄露。若因一方原因导致信息泄露造成另一方损失时，泄露方需承担相应的赔偿责任。

2.争议解决费用：若因一方原因导致争议产生并需要提起诉讼时，该方应承担全部诉讼费用及律师费用等合理支出。若双方均有责任时，应根据责任大小分担相关费用。

3.合同修改与补充：本合同一经签订即具有法律效力。若需修改或补充任何条款时，应经双方协商一致并采取书面形式进行确认。否则视为无效修改或补充。

4.合同终止后的义务：在合同终止后，乙方应尽快将施工现场的材料和设备清理完毕并交付给甲方。同时，乙方应确保施工现场的整洁和安全，避免对周围环境造成污染或破坏。若因乙方原因导致施工现场未清理完毕或存在安全隐患时，乙方需承担相应的赔偿责任。

综上所述，本内部承包合同样本详细规定了双方的权利和义务、违约责任及赔偿标准、争议解决方式及管辖法院等内容。在实际操作中，双方应根据具体情况进行协商和调整，以确保合同的合法性和有效性。同时，在签订合同前，双方应认真阅读并理解合同条款的含义和要求，确保自身的权益得到保障。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同的组成文件

组成本合同的文件包括：工程招标文件、工程投标文件、工程施工合同文本、施工图纸、技术资料等。

第三条合同生效和终止

1.合同生效：本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2.合同终止：若因乙方原因导致工程无法按时开工或中途停工，甲方有权终止合同。若因