铺贴瓷砖地砖劳务施工合同7篇.docx

铺贴瓷砖地砖劳务施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方铺贴瓷砖地砖劳务施工事项，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

4.承包方式：乙方包清工（即劳务施工），甲方提供材料。

二、工程期限

1.本工程劳务施工工期为XX个月，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日结束施工。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：遭遇不可抗力（如恶劣天气、地震、火灾等）；甲方材料供应不及时；设计变更；其他非乙方原因造成的工期延误。

三、工程造价及支付方式

1.本工程劳务施工按实际发生的工程量结算，每平米铺设单价为XX元。

2.乙方完成全部劳务施工后，提交结算报告和结算资料，甲方在收到结算报告和结算资料后XX个工作日内审核完毕。审核通过后，甲方支付乙方劳务施工费用。

3.甲方支付劳务施工费用时，可向乙方支付现金或银行转账。如甲方要求开具发票，乙方需提供相应发票。

四、质量保证

1.乙方需确保施工质量符合相关标准和甲方要求。在施工过程中，如发现质量问题或缺陷，乙方应及时处理并修复。

2.乙方应在施工前进行技术交底，确保施工人员了解施工要求和操作流程。在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，确保施工质量可追溯。

3.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。乙方应积极配合整改，确保施工质量符合要求。

五、安全保证

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。在施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，防止事故发生。

2.乙方应定期对施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员安全意识。在施工过程中，乙方应做好安全记录，确保施工安全可追溯。

3.甲方有权对施工现场进行安全监督，提出安全整改意见。乙方应积极配合整改，确保施工现场安全符合要求。

六、违约责任

1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。若因违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿另一方全部损失。

2.如因甲方原因导致工期延误或无法按时支付劳务施工费用，甲方应承担相应的违约责任。若因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序规定。判决结果生效前，双方应继续履行原合同内容。判决结果生效后，双方应按照判决结果执行。若一方不履行判决结果，另一方有权申请强制执行。在执行过程中，违约方应承担相应的法律责任和费用。同时，在执行过程中应注意保护双方合法权益不受损害。若一方存在违法行为或违反诚实信用原则等行为导致争议发生并造成严重后果的，应承担相应的法律责任和赔偿损失等后果。

2.在争议解决期间，双方应继续履行原合同中的其他条款内容，确保施工进度和质量不受影响。同时，双方应积极沟通协商解决方案，避免争议扩大化和复杂化。在争议解决过程中应注意保留相关证据材料以便证明自己的主张和权益。

3.争议解决完毕后，双方应尽快恢复正常的合作关系并继续履行合同义务。在合作过程中应更加注重沟通和协作，共同应对市场变化和客户需求等方面的挑战和机遇。同时，双方也应自觉遵守相关法律法规和商业道德等规定要求自己行为符合规范标准范围以内要求自己权利得到保障并且尊重他人劳动成果以及合法权益不受损害等等方面内容都是非常重要且必要的前提条件之一。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就铺贴瓷砖地砖劳务施工事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、工期

1.铺贴瓷砖地砖劳务施工工期为：_________天。

2.甲方书面通知乙方进场施工，乙方应按甲方要求的工期准时进场施工，如乙方不能按时进场施工，每逾期一天，需向甲方支付违约金_________元。

三、劳务施工单价及结算方式

1.铺贴瓷砖地砖劳务施工单价为：按实际铺贴面积计算，每平米________