机房建设工程施工合同详细版6篇.docxVIP

机房建设工程施工合同详细版6篇

篇1

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在机房建设工程施工过程中的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：包括但不限于机房设计、设备安装、装修施工等

4.承包范围：具体详见附件一《工程量清单》

5.承包方式：包工包料

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程采用的标准和规范为：国家相关行业标准及规范。

2.乙方应确保所承包工程的质量达到国家相关质量标准。

四、合同价款

1.本工程的合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价汉字大写]）。

2.价款支付方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）中期款：工程进度过半，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务：

（1）提供施工所需的水、电等基础设施。

（2）按照合同约定支付工程款。

（3）协助乙方办理相关施工手续。

2.乙方权利和义务：

（1）按照合同约定完成工程施工。

（2）确保施工质量符合国家相关标准。

（3）遵守施工安全规定，确保施工安全。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。

（2）未能按照合同约定提供施工所需基础设施，乙方有权要求甲方提供，并支付因此造成的损失。

2.乙方违约责任：

（1）未能按照合同约定完成工程施工，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

（2）施工质量不符合国家相关标准，甲方有权要求乙方返工，并赔偿因此造成的损失。

（3）违反施工安全规定，造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同解释权归甲方和乙方共同所有。

甲方（签字盖章）：[甲方负责人亲笔签名及单位公章]

乙方（签字盖章）：[乙方负责人亲笔签名及单位公章]

附件一：《工程量清单》具体详见本附件内容。

篇2

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下合同：

一、工程概况

1.工程名称：机房建设工程

2.工程地点：[具体地址]

3.承包范围：机房建设工程的施工，包括但不限于设计、材料采购、施工安装、调试等。

4.承包方式：包工包料，乙方负责所有材料的采购和施工安装。

5.合同工期：自签订合同之日起，至工程竣工验收合格之日止。

二、甲方责任

1.提供施工所需的水源、电源及施工场地。

2.参与工程质量和施工进度的监督。

3.按合同约定支付工程款。

4.负责协调其他相关单位配合乙方的施工。

三、乙方责任

1.负责工程设计、材料采购、施工安装和调试等全部工作。

2.按照合同约定的质量和进度要求完成工程。

3.提供工程竣工验收所需的所有资料。

4.负责工程的保修工作。

四、质量要求

1.乙方应严格按照国家相关标准和设计图纸进行施工。

2.所有材料必须符合国家标准，并提供相应的质量合格证明。

3.工程质量应达到优良标准，具体以国家相关质量评定标准为准。

4.乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

五、合同价款及支付方式

1.合同总价为：[具体金额]元（人民币），此价格包括所有材料的采购和运输、施工安装、调试等费用。