建设工程勘察合同书样式8篇.docx

建设工程勘察合同书样式8篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

工程名称：[项目名称]

工程地点：[具体地址]

发包人：[公司名称]

承包人：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.项目名称：[项目名称]

2.工程地点：[具体地址]

3.工程规模：[具体规模]

4.勘察范围：[勘察范围]

二、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

三、质量标准

1.勘察质量应满足设计要求，确保资料真实、准确、完整。符合相关法规和标准的要求。

2.勘察成果应满足发包人的需求，为项目的顺利进行提供有力支持。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.支付时间：[支付时间]

五、双方权利义务

1.发包人应提供必要的支持和资料，确保勘察工作的顺利进行。

2.承包人应按时提交高质量的勘察成果，确保项目的顺利进行。

3.双方应相互协作，共同解决工作中遇到的问题。

六、违约责任

1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.如因违约导致合同无法继续履行，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失，并承担相应法律责任。

七、争议解决

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

3.如一方需要终止合同，应提前与对方协商，并承担相应的法律责任。

九、其他约定

1.双方可根据实际情况，对本合同未尽事宜进行补充约定。

2.补充约定与本合同具有同等法律效力。

发包人（签字/盖章）：[发包人签名及盖章]

承包人（签字/盖章）：[承包人签名及盖章]

日期：[合同签订日期]

篇2

合同编号：[具体编号]

委托单位（甲方）：[甲方名称]

勘察单位（乙方）：[乙方名称]

签订日期：XXXX年XX月XX日

签订地点：[地点]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，结合工程勘察实际，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

项目名称：[项目名称]

工程地址：[具体地址]

勘察范围：详细范围请参照图纸和文件描述。工程总投资：[投资金额]。开工日期为XXXX年XX月XX日，质量等级为优良。项目具体要求进行实地考察确认。工期天数为乙方实际进驻工作日起至工程勘察任务结束日止连续天数，不含报告及结果审查、提交日期。特殊情况需要延期经双方协商后确认变更工期。设计预算根据甲乙双方约定的项目勘察方案制定，在合同履行过程中根据实际工程量据实结算。

二、合同文件组成及解释顺序

合同文件包括本合同协议书、技术标准、规范和准则以及招标文件附录要求的全部文件内容，除其他本合同文件的自相矛盾以外本合同为所有文件的核心依据。解释顺序以合同协议书为主，其它文件为辅。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由甲乙双方协商解决。如果双方意见仍不能统一时，则按照国家现行标准规范的规定执行。如果国家现行标准规范未涉及该事项时则按照国家相关条款仲裁机关进行处理和决定结果认可的执行办法来处理纠纷和确定相应的事项责任主体和责任方式。本合同的协议书及其附件为有效文件并共同遵守履行。双方协商作出的任何修改或补充合同应以书面形式确定并作为本合同的组成部分。

十、适用法律及争议解决方式本合同的订立履行和争议解决等均应适用中华人民共和国法律法规并以合同地所在司法管辖区的司法判例和国家规范作为判决的依据如遇任何争议则甲乙双方友好协商解决若协商无果则由双方当事人提请仲裁委员会按照相关规定程序仲裁并遵循该仲裁委员会最终的裁决意见予以解决双方共同接受裁决处理过程的相关内容和结果。十一、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效并在完成约定的工程勘察任务并提交成果后终止。十二、附加条款（根据具体情况填写）（以下空白）本合同一式两份甲乙双方各执一份自