自建房的合同7篇.docx

自建房的合同7篇

篇1

甲方（发包人）：[甲方姓名]

身份证号码：[甲方身份证号]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（承包人）：[乙方姓名]

身份证号码：[乙方身份证号]

联系电话：[乙方联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保工程质量、工期及造价，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.工程质量标准：优质

2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

3.乙方应按工程进度施工，确保施工质量，如因施工不当造成返工，乙方应承担相应的经济损失。

四、付款方式

1.合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

2.工程进度过半，甲方再支付乙方工程总造价的XX%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%。

4.甲方每次付款时，乙方必须提供合法有效的税务发票。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，甲方需向乙方支付违约金XX元。

2.乙方若不能按合同工期完工，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。

3.乙方在施工中不得因自身原因擅自停工、退场，如擅自停工、退市，乙方需向甲方支付违约金XX元。

4.甲方若不按合同约定支付尾款，每延误一天，甲方需向乙方支付违约金XX元。

六、争议解决方式

本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。若协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。同时，双方也应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保工程的顺利进行。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应协商解决方案。如协商不成，可依法解除合同。但乙方应确保已完成的工程质量合格，并妥善保护甲方提供的设备和材料不受损失。

3.合同终止后，乙方应尽快撤场并清理现场垃圾。甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。补偿金额应根据双方协商确定，并应在合同终止后一周内支付完毕。如因补偿金额未能及时支付而引起纠纷，双方应友好协商解决。协商不成时，可依法提起诉讼。但应确保已完成的工程质量合格并妥善保护甲方提供的设备和材料不受损失。在诉讼过程中也应尊重法院判决并承担相应的法律责任。

4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成时方可提起诉讼。但应确保已完成的工程质量合格并妥善保护甲方提供的设备和材料不受损失。在诉讼过程中也应尊重法院判决并承担相应的法律责任。合同终止后一周内支付完毕补偿金额。如因补偿金额未能及时支付而引起纠纷双方应友好协商解决协商不成时可依法提起诉讼但应确保已完成的工程质量合格并妥善保护甲方提供的设备和材料不受损失在诉讼过程中也应尊重法院判决并承担相应的法律责任。

篇2

甲方（出让方）：___________________

身份证号码：_____________________

联系方式：_______________________

住址：___________________________

乙方（受让方）：___________________

身份证号码：_____________________

联系方式：_______________________

住址：___________________________

鉴于甲方拥有一块位于____________的土地使用权，并且有能力自建房屋；乙方有意在甲方的土地上建造房屋并居住，现双方经友好协商，就自建房屋事宜达成如下协议：

一、土地基本情况

甲方所拥有的土地位于___________，土地面积为_______平方米，土地用途为住宅用地。甲方已确认其拥有该土地的使用权，并且该土地未被抵押、查封或其他任何形式的权利限制。

二、房屋建设事项

1.甲方同意乙方在甲方的土地上建造房屋，乙方应按照相关法律法规