塑胶地面施工合同6篇.docx

塑胶地面施工合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日结束，历时_________天。

2.乙方应在合同期内完成合同约定的全部工程内容。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金_________元。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币_________元（大写：_________元整）。其中，塑胶地面材料费用为人民币_________元（大写：_________元整），施工费用为人民币_________元（大写：_________元整）。具体费用根据实际施工面积结算。

2.乙方完成基础施工并铺设完塑胶地面材料后，甲方支付乙方合同总金额的_________%；工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的_________%。实际结算时，根据塑胶地面材料实际用量结算材料费用。

3.乙方在结算时，需向甲方提供有效的税务发票。否则，甲方有权拒绝支付款项。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权对施工质量进行监督。如果发现质量问题或施工错误，乙方应立即进行整改。

2.工程完工后，乙方需提交验收申请。甲方在接到申请后，会尽快组织验收。验收标准和方法按照相关规范执行。如果验收不合格，乙方需承担相应的责任和整改费用。

3.在验收过程中，甲方有权要求乙方提供相关的质量保证资料。乙方需积极配合，提供必要的技术支持和售后服务。

第五条违约责任

1.如果因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方需承担相应的违约责任。每延误一天或质量问题严重，乙方需向甲方支付违约金人民币_________元（大写：_________元整）。同时，乙方还需承担由此给甲方造成的全部损失。

2.如果甲方未按照合同约定支付款项或提出合理要求，甲方需承担相应的违约责任。每延误一天或问题严重，甲方需向乙方支付违约金人民币_________元（大写：_________元整）。同时，甲方还需承担由此给乙方造成的全部损失。

第六条争议解决

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

2.争议解决期间，双方应停止一切争议行为，积极协商解决争议事项。如协商不成，双方应积极配合法院进行诉讼活动。诉讼结束后，双方应按照法院生效判决履行义务。

3.争议解决期间及诉讼过程中产生的费用由双方自行承担。如诉讼过程中需要聘请律师或其他专业人士协助的，所产生的费用由需要方自行承担。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同约定的义务。如有违约行为发生，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方塑胶地面施工工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.塑胶地面类型：_________

4.施工范围：_________

二、施工要求

1.塑胶地面施工应严格按照国家相关标准和规范进行，确保施工质量符合设计要求。

2.乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和经验，能够熟练掌握塑胶地面施工流程。

3.甲方需提供施工所需的水电等基础设施，并承担相应的费用。

4.乙方应遵守甲方的施工规范和安全要求，确保施工过程中不发生安全事故。

三、材料供应

1.塑胶地面材料由乙方负责采购，材料质量应符合国家相关标准。

2.乙方应在施工前向甲方提供材料清单及样品，甲方有权